2024年小型工程合同協議書 工程承包合同
在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
小型工程合同協議書 工程承包合同篇一
承包方(乙方)：
一、承包事項：平頂山飛宇國際汽貿城____樓及室外管網道路
二、承包方式：
1、平米包干。___元，總建筑面積為：67002，價款為：10050.00元。大寫：一萬零伍拾元。
2、室外管網定價包干。價款為：___。
3、合計：___合同總價款為：___(大寫：___)。
三、合同工期：合同工期為________年____月____日至________年____月____日。
四、付款方式
1、甲方每月支付乙方工程資料費20.00 (大寫：兩千元整)如果甲方在達到資料費支付條件后____日內無法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的權力。
2、如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發生延期，則在延期的.月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費20.00 (大寫：兩千元整)。延期月份15天以下(含15天)按半月計算，15天以上的按全月計算。
五、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。
六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。
七、工作分工
乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。
①檢驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作(檢驗試驗費用由甲方承擔)。
②資料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。
③資料簽字由乙方找相關人員簽字，要求與工程同步。
④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。
八、合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇二
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方共同協商，將龍泉__及___順佳__、3號住宅樓的鋁合金門、窗加工制作安裝承包給乙方張__，商定條款如下，以資共同遵守。
一、承包范圍：本工程圖紙設計范圍內的所有鋁合金門、窗及陽臺整體承包。
二、承包方式：采用包工包料帶安裝的.方式。
三、結算價格：鋁合金窗及陽臺綜合價175元╱2，龍泉__門面地彈門220元╱2.要求型材為__牌，1厚，電泳香檳色。
四、付款方式：簽訂協議后，龍泉__加工前甲方付乙方材料款3萬元整(大寫：叁萬元整)；___順佳__號樓加工前甲方付乙方材料款7萬元整（大寫：柒萬元整）；3號樓加工前甲方付乙方材料款10萬元整（大寫：拾萬元整）。其余金額待所有工程完工結算。
五、雙方的權利和義務
1、甲方須按照雙方約定支付乙方價款，如甲方未能按協議付款，影響到工程進度，一切責任由甲方負責承擔。
2、乙方在施工過程中要服從管理，管好自身作業人員，如在材料款支付到位的前提下，未能趕上工程進度，一切責任由乙方負責承擔。
六、特別約定：在簽訂此協議時，甲方將___順佳__的二單元四層西戶（401號）住宅房一套以每平方米2300.00元的價格出售給乙方使用，房款結算定為到該承包協議整個工程完工后，根據乙方門、窗工程款長退短補一次性結清。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，工完賬清自行失效。
甲方:（簽字）________年____月____日
乙方：(簽字)________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇三
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 承包方式：
四、 承包范圍：
五、 工程承包造價(金額大寫)： 元整，￥ 元
六、 工期：本合同工程定于 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，合同工期日歷天數為60天。
七、 工程質量驗收及保修：工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關規定，發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發包方10天內組織驗收。發包方承包辦理工程竣工驗收手續后，發包方5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案。承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量過保修責任。
八、 工程價款及結算：工程進場3日內撥付 元，結構完成撥付 元，竣工撥付 元，扣除保修金 元。
九、 爭議：發包方、承包方雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以向密云縣人民法院起訴。
十、 違約：發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的'違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
十一、 安全措施與責任：在工程施工、竣工及補修質量缺陷的過程中，承包人應嚴格遵守國家安全生產法規，執行國家及北京市有關安全施工的規定，嚴格按照國家安全標準制定施工安全操作規程，加強施工作業管理，配備必要的安全施工保護設施，加強對施工人員的安全教育，為公眾和其他人員提供必要的臨時道路，人行道防護棚及圍欄，夜間要設警告信號和看守，如發生安全及質量事故全部由承包人負責，發包人無任何責任。
十二、 合同份數：本合同兩份，具有同等法律效力。
發包方：
承包方：
簽訂日期：
小型工程合同協議書 工程承包合同篇四
發包方（甲方）：________________________
承包方（乙方）：________________________
按照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和深圳市政府《深圳市家庭居室裝飾管理現定》，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
1.l、工程名稱：
1.2、工程地點：
1.3、承包范圍：
1.4、承包方式：
1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。
1.6、工程質量：
1.7、合同價款（人民幣大寫）：______________________________
2.l、開工前____天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派____為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、委托 監理公司進行工程監理，監理公司任命 為監理工程師。其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部問辦理相應審批手續。
2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.l、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算）。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（jgj73－91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（gbj30－88）等國家制定的`施工及驗收現范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
6.l、雙方商定本合同價款采用第____種：
（1） 固定價格。
（2） 固定價格加____％包干風險系數計算。包干風險包括____________內容。
（3） 以可調價格：按照深圳市有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。 撥款分____次進行，撥款____％金額。
6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內，結清尾款。
7.l、本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 ％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
9.l、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____％支付滯納金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.l、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請消費者委員會進行調解。
10.2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時，雙方可選擇下列一種方式解決：
（1）向深圳仲裁委員會申請仲裁；
（2）向人民法院起訴。
12.1、本工程自工程驗收合格之日起，保修期限為一年。
12.2、本合同正本兩份，雙方各執一份。副本____份，甲方執____份，乙方執____份。建設主管部門、建設工程造價管理站各一份，均具同等效力。
12.3、附件
（1） 施工圖紙或作法說明
（2）工程項目一覽表
（3）工程預算書
（4）甲方提供貨物清單
（5）會議紀要
（6）設計變更
（7）其他
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
單位地址： 單位地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵碼：郵碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名：戶名：
帳號：帳號：
小型工程合同協議書 工程承包合同篇五
工程名稱：
工程編號：
建設單位：
施工單位：
簽訂日期：
天津市小型建設工程施工合同
發包方：（簡稱甲方）承包方：（簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工程內容： （詳見工程項目一覽表）
1.4 承包范圍：
1.5 承包方式：
1.6 合同價款：本工程造價￥
金額大寫：第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期：本工程定于日開工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。
2.3 全部工程總日歷天數
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。
第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期到來之前提前五天，向甲方書面提出延期開工的要求和理由。甲方代表應在三天內書面答復乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答復，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答復，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力（指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害）。
乙方在以上情況發生后五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告后五天內予以確認答復，逾期不答復，乙方即可視為延期要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬訂如下條款：
第四條 甲方工作
4.1辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場干道，保證運輸暢通。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，并保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
4.4甲方在開工前
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，并向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求，并承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。
5.2 乙方應在年月日前將施工組織設計（或
施工方案）交與甲方，甲方應在 日內批準或提出修改意見，逾期即可認為已經批準。
5.3 乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的`檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用后發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。
乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款：在合同簽訂后，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣元，支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關于工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 合同價款的調整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付
小型工程合同協議書 工程承包合同篇六
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條、加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條、甲方提供圖紙共計：
份，由甲方于________年____月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條、加工價款：
按核定價格計算共計：________元。（乙方附明細清單）
第四條、驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。
第五條、交貨的時間和地點：
____年____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第六條、本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：________元，大寫：____________。期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
第七條、結算方式及期限：
甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。
第八條、乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50％的違約金。
第九條、甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的.損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50％的違約金。
三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。
第十條、不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同一式份，甲乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇七
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《中華人民共和國民法典》及國家其他有關法規的規定，經友好協商達成一致，甲方將其的坑探施工工程承包給乙方，就該坑探工程施工事宜達成如下條款，簽訂本合同。
一、工程內容
1．1工程名稱：
1．2工程地點：
1．3工程內容：平巷（2215;2.2）長度以實際坑探為準，其它坑探項目以甲方設計為準。
1．4工程單價：、
平巷（2215;2.2斷面）價格:1560元（不含稅），巷道進度到300米每米補貼150元。
斜（2215;2.2斷面）價格:根據斜度大小、價格另議。
注：每米補貼柴油費300元。
二、工期要求
2．1計劃開工日期：合同簽定后一個月內開工。
2．2計劃工程量：開拓巷道工程量：以礦山實量為準。
2．3進度要求：平巷進度≥3.5米工作面183;天（通電），斜≥2.0米工作面183;天（通電）。（特殊情況除外）。
三、技術指標及質量要求
3．1斷面形狀為梯形：
3．2方位偏差小于3，越角要求3‰左右；
3．3消除松石；
3．4底板設排水溝；
四、資料的保密與提供
乙方應對所獲得的地質信息保密，不得以任何方式向第三者披露或提供有關勘查信息。若有泄露，經查實后，由乙方承擔與之相關聯的經濟及法律責任；
五、延期開工與暫停施工
5．1開工時間以合同所規定的時間為準，若乙方不能按合同規定的日期開工，應提前5天提出延期開工的書面申請報甲方審批，并承擔相應工期延誤責任（不可抗力因素除外）；若甲方原因造成乙方停工或返工或合同終止給乙方造成了經濟損失的，其直接損失及間接損失均由甲方承擔。
5．2確有必要時，甲方可要求乙方臨時停工，并在48小時內提出處理意見，乙方須按甲方要求停止施工，妥善保護已完及未完工程，相應工期順延；該次臨時停工如果超過三天，甲方需自第四天開始向乙方現場所有工作人員按照100元人183;天當做乙方工人的生活費和基本工資直至回復施工，除此之外，甲方不再承擔乙方的其他補償、賠償要求。
5．3遇下列情況之一者，經甲方審核批準后，乙方工期可作調整。下列情況發生五天內，乙方應將工期延誤內容書面報告甲方，甲方應在按到乙方報告后五天內給予答復：
5.3.1重大設計變更;
5.3.2不可抗力;
5.3.3在施工過程，因甲方原因而影響工程施工的，以甲方出具的最后的`任務變更書為依據來確定工期；
5.3.4合同中約定的其它可調整工期的情況；
非本條款規定之原因而導致的工程延誤或不能按時完工，乙方承擔相應的責任。
6.1對于施工過程中甲方提出的設計變更或工程量增減，甲方以任務變更書形式下達給乙方，乙方應無條件地按新的任務變更書要求組織施工。甲方要求乙方坑口位置調整時，應給予乙方兩天調整期，工期相應順延。
6.2施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方各有關單位批準后方可實施，但工期不予順延。
7.1坑探工程全部完工后,乙方通過自檢認為工程具備竣工驗收條件,應于竣工驗收前三天向甲方提交竣工驗收申請報告.甲方在收到報告后三天內組織人員進行驗收,在驗收后三天內提出修改意見,乙方按修改意見修改并承擔由乙方原因造成修改的費用,甲方三天內沒有下達修改意見書將做為驗收合格處理。
7.2下列情況發生，甲方有權拒絕驗收日期順延。
7.2.1收到乙方的驗收資料被發現有虛假內容、不合格或資料不全的；
7.2.2發生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方認可的情況。
8.1綜合考慮巖石穩定性及巖石硬度等級等因素，工程價款實行單價包干，平巷(2215;2.2斷面)價格為1560元；斜(2215;2.2斷面)價格以斜度大小價格另議；其他工程內容變協可根據實際情況來協商價格。
本包干單價已包含人工費，生活費，炸藥費，鉆頭，鉆桿，管理費，柴油費，風險費。
8.2乙方在施工過程中，發現破碎帶應及時通知甲方，根據甲方的要求對破碎帶進行安全支護，施工所需費用根據破碎帶的嚴重情況價格另議,破碎帶的支護材料由甲方負責。
8.3乙方進場正式開工前____日內，由甲方預付人民幣壹拾萬元（100000.00）做為預付款。（每月在從工程款中扣出第____月、第____月、第____月各扣30%，第____月扣10%）。
8.4工程款按月結算，甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%憑雙方驗收的進度給予結算，剩余3%的工程價款做為工程保證金，（扣完預付款后此條款方可執行），本合同工程全部完工后或開始采礦后在由甲方審核通過后統一結算。
8.5全部工程完工后，工程總結算應在最終驗收合格后按實際完成工作半個月內辦理完成，工程尾款應在總結算完成后____日內全部付清。
8.6全部工程完工時，乙方保質保量保進度完成合同且期間無任何重大事故出現，甲方一次性獎勵乙方壹拾萬元整。
甲方：
乙方：
____日期
小型工程合同協議書 工程承包合同篇八
發包方:
(簡稱甲方)
承包方：
（簡稱乙方）
辦公樓因老舊，嚴重影響各項工作的開展。為營造良好的辦公環境，為加強效能建設，進一步提高辦公效率，甲方決定將辦公樓進行維修。現依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》，結合本工程具體情況，經雙方協商，在自愿的基礎上訂立以下施工合同，以便共同遵守，明確責任。
一、工程地點：
二、工程內容及造價
1、辦公樓維修
2、共計維修費用貳萬元整（小寫2萬元整）。
三、承包方式：包工包料
四、施工期限：自________年____月____日至月日止，共計____日歷天。如遇不可抗力原因，經雙方確認后可順延。
五、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工，未達到標準的要立即整改，以確保工程質量。
2、乙方施工前須向甲方提供施工中所用材料承諾書，乙方在施工中所用材料必須按承諾的標準施工。
六、甲方工作
1、及時提供具備開工條件的施工場地，協調乙方進場、施工用水、電、等問題：
2、指定專人負責施工現場監督、指揮、協調工作。
七、乙方工作
1、乙方施工前須向甲方提供施工進度計劃表一份，經甲方確認后，乙方必須嚴格按施工進度計劃表執行；
2、明確項目負責人負責現場施工，嚴格按規范施工，完成工程的.全部內容，乙方盡可能克服現場施工遇到的困難，以確保按期完工；
3、施工時發生的一切安全責任與甲方無關，由乙方負責；
八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應有批準手續或書面通知書，由此產生的費用和工期問題，雙方商定后按實增減。
九、違約責任
1、乙方在施工期內不按規定作業，甲方可要求整改；
2、甲方不得無故拖欠乙方工程款。
十、此協議一式三份，甲乙雙方各持一份、存檔一份。
十一、本合同未盡事宜由甲乙雙方協調解決。本合同在履行過程中甲乙發生爭議，可由雙方協商解決，協商一致不成的，可以訴訟解決。在協商或訴訟期間，不涉及爭議的部分條款應繼續履行；
十二、本合同自雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收并付清工程款合同效力自然終止。
甲方:
乙方：
簽字蓋章：
簽字蓋章：
________年____月____日
________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇九
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方依據國家有關法律、法規的規定，在平等協作、誠信誠實、共贏發展的基礎上，就甲方委托乙方進行工程服務的合作事宜，達成如下協議：
第一條：合作項目及目的
雙方明確本合同是為工程服務。
第二條：工程期限
第三條：工程造價和付款方式
2.1乙方應自________年____月____日開工，至________年____月____日完工，工期為天。
2.2乙方應嚴格遵守上述時間要求，按時完成有關工作。
第三條：工程造價和付款方式
3.1工程造價以實際發生項目竣工驗收結算為準。造價預算為人民幣：。(元)
3.2合同簽訂后天內，甲方按預算總額%預付備料款，工程進度至%后甲方按預算總額%劃撥工程進度款。工程至%后甲方按預算總額%劃撥工程進度款，工程至%后甲方按預算總額%劃撥工程進度款。余額待竣工決算后天內付清，余額按結算總額%元保修期滿后天內付清。乙方在全部工程竣工驗收合格后天內提出竣工結算報告送甲方審核，甲方在接到報告之日起天內提出意見，愈期視作同意，乙方可根據審定的數額，請求辦理收款。
第四條：工程質量標準和保修期
4.1工程質量標準按國家現行施工及驗收規范。
4.2保修期為，自竣工驗收雙方簽字確認之日起計。保修期內出現的質量問題，乙方在接甲方通知后天內進行檢查，經雙方鑒定，屬乙方施工或材料質量問題，由乙方即進行修復;屬甲方使用不當造成的，由甲方負責。如對質量問題有爭議，由質監部門裁定。
第五條：雙方責任
5.1甲方責任。
(1)辦理報建、臨時場地、占用道路等手續。組織對施工圖會審。在開工前天，提供符合進場的條件。
(2)向乙方提供設計所需的有關資料：設計文件、消防、環保等要求，建筑物的結構情況和房屋安全鑒定書，各裝修項目的具體要求及設計要點，提供工程所需的水、電設施。
(3)按約定付工程款,對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
5.2乙方責任。
(1)合同簽訂后天內編制施工計劃報送甲方監督執行。
(2)按施工安全規范做好施工質量、安全管理。
(3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等損失均由乙方承擔。
(4)對竣工驗收后保修期發現的屬乙方責任的質量問題負責返修。
(5)工程竣工后的場地清理。
第六條：雙方責任約定條款
6.1因以下原因影響工期，經甲方代表確認后，工期相應順延。
(1)因甲方原因變更設計。
(2)不能按期付款。
(3)非乙方造成的其它不可預見的原因。
6.2因乙方責任
(1)不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。
(2)竣工驗收后保修期內發現的證實屬于乙方責任的質量問題，乙方返修。
第七條：知識產權
7.1乙方保證因其設計的內容不違反任何法律法規或者侵犯任何
第三方的合法權益(包括但不限于侵犯
第三方的肖像權、著作權和或其他知識產權)，若涉及
第三方權利授權的(包括但不限于侵犯
第三方的肖像權、著作權和或其他知識產權)由乙方負責解決并承擔相應責任，若由此而導致的任何爭議、投訴、索賠、訴訟等后果，由乙方負責解決。若給甲方造成損失的，乙方應予以賠償，包括但不限于律師費、差旅費及因乙方違約行為導致甲方需要向
第三方支付的賠償金。
7.2甲方因專題設計向乙方提供的所有材料的所有權和使用權歸甲方所有，乙方不得將其用于為甲方進行此項目之外的其它任何用途。
7.3乙方保證將其所知識成果的`完整版本交給甲方，同時所制作的設計及相關知識成果的知識產權歸甲方擁有。
第八條：雙方免責條款
8.1在本合同履行期間，雙方應嚴格保密因履行本協議而從另一方獲得的任何商業、技術秘密或保密資料及其他相關的信息，非經上述資料或信息所有者同意，不得向任何
第三方泄露。若乙方違反本合同保密條款，導致保密內容滅失、公開、披露的，甲方有權單方解除合同，并要求乙方向甲方支付合同總金額50%的違約金;若上述違約金不足以賠償甲方因而遭受的損失，甲方有權就不足部分向乙方追償。
8.2因甲方修改設計或延誤提供設計內容資料，從而延誤乙方正常設計制作進度的情況下，乙方不負擔因此造成延誤的責任。
8.3若因不可抗力因素，導致合同規定的責任和義務無法履行，任何一方均可免除部分或全部責任，并且該方應采取適當合理的措施盡量減少不可抗力造成的損失，并將不可抗力事件及其影響及時通知另一方。但是，一方已經實施了違約行為，但合同尚能繼續履行并在守約方書面確認后，違約方繼續履行合同義務的過程中，出現不可抗力因素導致合同無法繼續履行，違約方仍要承擔因之前的違約行所引起的違約責任(不可抗力是指：戰爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發生和后果不能防止或避免的事故)。
第九條：協議終止
如一方違反本合同中的條款約定，另一方可以提前5天以書面形式通知對方終止協議，書面通知必須說明所違反的條款。
第十條：合同及附件修改
本合同及附件的修改，必須經雙方授權的代表簽署書面補充協定。該合同與其附件資料將構成本合同不可分割的一部分并與本合同其他部分具有同等法律效力。
第十一條：違約責任
11.1任何一方不履行、不完全履行或遲延履行本合同所規定的義務均構成對本合同的違約，違約方應向非違約方承擔賠償責任。
11.2由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方除承擔本合同約定的違約責任外，另須按本合同總金額的20%向甲方支付違約金，甲方有權直接在甲方應付未付款中扣除;違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。
11.3甲方應按合同規定的時間和金額向乙方付款，若未按規定日期付款，則每逾期____日，甲方應向乙方支付相當于逾期未付款項的萬分之二的滯納金，但該滯納金的總額應不超過本合同總金額的5%，且該滯納金的支付不影響乙方按照本合同的規定完成其全部應當履行的義務。
11.4乙方應嚴格按照雙方確認的要求進行創意設計，按約定時間完工。若因乙方原因，未按本合同約定的時間向甲方提供本合同約定的工作成果的，每延誤一天應向甲方支付合同總額的1%的延遲金;若乙方在約定的最后交付日期起超過____日仍未能交付工作成果的，構成根本違約，甲方有權單方面解除本合同，上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權不予結算付款，并要求乙方應向甲方承擔本合同總金額的100%的違約金。
11.5由于乙方工作成果不符合甲方的要求，且工作成果經3次修改仍未能達到甲方要求的，構成根本違約，甲方有權單方面解除本合同，另行委托
第三方完成合同項下的工作，對上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權不予結算付款，并要求乙方應向甲方承擔本合同總金額100%的違約金。
11.6本合同經雙方簽字后生效，合同任一方中途終止執行合同的部分或全部內容，則視為違約。給甲方造成實際的經濟損失，乙方予以賠償。
11.7由于乙方侵權引致與
第三方糾紛，由乙方承擔全部經濟、法律責任。
第十二條：合同說明
12.1本合同(包括附件)一式肆份，雙方各執兩份，具備同樣法律效力。
12.2本合同由雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公司公章即生效。在本合同的框架內，雙方可就具體事宜達成其它協議，有關協議的效力與本合同互不影響。其它未盡事宜，雙方經協商后以合同附件形式明確。
第十三條：附則
13.1雙方因履行本合同發生的爭議，應當協商解決，協商不成的，可在甲方所在地人民法院提起訴訟。
13.2本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，協議附件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇十
甲方：湖北__公司
乙方：
甲乙雙方就公司綜合樓室內地面的地磚、內墻磚、衛生間地面及墻面、工程本著公平、公正、相互合作的原則，一致達成如下協議：
一、工程單價：
1、內墻工程計量方式：
按規格實際粘貼的工程量。衛生間地面及墻面鋪貼，按實際面積計價。其它踢腳線按實際完成工程量以米計算。
2、工程綜合單價：
地磚18元2墻磚、衛生間地面及墻面25元2，踢腳線5元.(含材料轉運)
二、付款方式：
1、單體工程施工面完成驗收合格后付已完工程量的50%。
2、工程竣工驗收合格后付工程款80﹪。
3.剩余款項工程竣工后________年內付清。
三、甲方權責
1、在施工過程中，甲方發現乙方在人員組織及工程質量上不能達到甲方對工程進度及質量要求時，甲方有權更換施工班組。
2、甲方現場管理人員有權對乙方在施工工程中違反規范要求的進行經濟處罰。對有危害人生安全的部位，有權立即停工要求整改。
3、甲方提供電源、水源。
四、乙方權責
1、乙方必須聽從甲方的統一安排及指揮；
2、乙方必須在甲方安排的工期內保質保量的完成施工任務；
3、乙方必須做到工完料清，負責對施工的'建筑垃圾清除；
4.、乙方必須配合甲方，乙方提供墻地磚施工必須的工具；
5、乙方必須對每班的施工的墻地磚清理并經甲方驗收合格，對甲方驗收不合格的地方應及時整改清理。
6、所有材料的室內轉運、砂灰的拌制及轉運所有用工均由乙方負責。墻磚乙方必須采用白水泥勾縫，勾縫用工乙方負責。
五、安全責任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部負責經濟、民事及法律責任；
2、乙方在施工時必須佩戴安全帽，甲方檢查到如果未佩戴，對每人每次處以50元罰款，罰款在工程款中扣除；
六、工程質量控制
1、墻磚、地磚、質量控制：立面垂直度2內，表面平整度1.5內，陰陽角方正2內，接縫直線度2內，接縫寬度2內。不能出現空鼓現象，發現一處要求返工并賠償兩倍的材料損失費。
2、因乙方施工原因造成返工，乙方承擔一切經濟賠償責任。
七、工程工期：自________年____月____日至________年____月____日，30天內完工，因乙方原因不能按期完工每延誤一天罰款500元。
八、未盡事宜經甲乙雙方共同協商另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。
九、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收后結清余款合同自行終止。
甲方： 乙方簽字：
年 月 日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇十一
甲方：省建筑裝飾項目部
乙方：xx公司
（以下簡稱;甲方; ）和 （以下簡稱;乙方; ）依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本工程合作項目協商一致，訂立本合同（以下簡稱;合同; ）。
工程名稱：
工程地點：
范圍：賓館寬帶網絡、通訊及有線電視的設備采購、安裝、調試。
開工日期：xxxxxx__年xxx_月xxx_日；
竣工日期：xxxxxx__年xxx_月xxx_日；
合同工期總日歷天數
天。(包括法定節假日)
金額（大寫）： 肆萬貳仟元整（人民幣）
（小寫）：4.00 元
在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經甲方確認后按實際發生的設備、線材及工費相應增加。
（1）預付款：在簽訂合同之日后xxx_日內，乙方設備、材料及人員到場，甲方支付乙方合同預算金額的 30%即：12600.00元作為預付款。
（2）進度款：在工程開始后兩周，經乙方提出，甲方對乙方工程進度驗收認可后，在xxx_日內，甲方支付乙方合同預算金額的30 %，即：12600.00元。
（3）驗收合格付款：網絡、通訊及有線電視設備安裝調試完畢，經甲方驗收合格以后，在xxx_日內，甲方支付乙方至結算總價的 95%，即14800.00元。
（4）質量保證金：合同結算總價款的20.00元作為質量保證金，在設備安裝調試驗收合格后xxxxxx__年期滿xxx_日內由甲方支付乙方。
甲方按合同約定的內容和時間完成以下工作：
（1）甲方提供施工場地、環境和施工所需的水、電等必要條件。
（2）協調土建、裝修和相關配套公司與乙方的關系，提供必要的施工資料、環境，并配合乙方解決施工過程中遇到的問題，不影響乙方施工的進行。
（3）按照合同規定，及時向乙方支付設備款項以及施工款項。
（4）工程結束后，甲方應根據乙方的申請及時進行工程驗收工作。
（5）在設備安裝調試驗收后，由甲方負責成品保護工作，驗收前產品產權歸乙方。
（6）甲方應做的其他工作，甲乙雙方另行約定。
按合同約定的內容和時間完成以下工作：
（1）保證工程質量，確保工程按合同約定的工期完成。
（2）編制工程方案，施工進度計劃。
（3）工程經竣工驗收（包括中間交工驗收）達到合格標準后，由甲方在驗收報告上簽字，作為乙方交工的證明文件。
（4）保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
（5）乙方應在設備安裝調試驗收后，向甲方提供工程的各類圖紙、資料、文檔等文件。
（6）乙方應做的其他工作，甲乙雙方另行約定。
8.1暫停施工
甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施甲方作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，甲方應當在24小時內給予答復。甲方未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
8.2工期延誤
因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）設計變更和工程量增加。
（2）一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
（3）不可抗力。
（4）甲乙雙方約定或同意工期順延的其他情況。
乙方在
8.2款情況發生后3天內，就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后2天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
9.1工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告。
9.2甲方收到竣工驗收報告后7天內組織有關單位驗收，并在驗收后3天內給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
9.3工程竣工驗收通過，乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
10.1在工程驗收后，乙方負責對其提供的設備實施保修及售后服務，設備的維修期為xxxxxx__年。xxxxxx__年后，乙方定期負責設備的維護保養，以保證設備正常運行，且只收取施工費和設備成本費。
10.2在本合同規定的保修期外，若甲方需要乙方提供維護維修指導，甲乙雙方可另行商定。
10.3售后服務其他細則詳見公司售后服務保障體系。
10.4甲方對售后服務有其他合理要求，需與乙方另行商定，經乙方認可后可作為合同條款。
11.1不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方乙方責任造成的爆炸、火災，以及風雨、雪、洪、震等自然災害。
11.2不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。不可抗力事件結束后48小時內乙方向甲方通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，乙方應每隔7天向甲方報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，乙方向甲方提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。
11.3因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由甲乙雙方按以下方法分別承擔：
（1）工程本身的損害、因工程損害導致
第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由甲方承擔；
（2）甲方乙方人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；
（3）乙方機械設備損壞及停工損失，由乙方承擔；
（4）停工期間，乙方應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由其所在單位負責承擔；
（5）延誤的工期相應順延。
組成本合同的文件包括：
1、本合同文本；
2、設備清單（詳見合同附件一）；
3、技術規范書（詳見合同附件二）。
甲乙雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分，與本合同同樣具有法律效力。
15.1 甲方違約。當發生下列情況時：
（1）甲方不按照協議規定按時支付乙方合同款項，乙方有權收取滯納金。滯納金以合同違約款為基數按日息0.1‰（千分之一）累計收取。
（2）甲方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
甲方承擔違約責任，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，順延延誤的工期。
1
5.2乙方違約。當發生下列情況時：
（1）因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工；因乙方原因造成工程延誤，則被視為延期行為，每延期一天，甲方有權扣除違約合同部分款額的0.1‰（千分之
一）。如因甲方、
第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承擔任何責任，不應被視為違約。
（2）乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
15.3其它違約責任或未盡事宜，按合同法有關規定執行。
15.4一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
16.1甲方乙方在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，甲乙雙方可以在專用條款內約定以下一種方式解決爭議：
第一種解決方式：甲乙雙方達成仲裁協議，向市仲裁委員會申請仲裁；
第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
16.2發生爭議后，除非出現下列情況的，甲乙雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：
（1）單方違約導致合同確已無法履行，甲乙雙方協議停止施工。
（2）調解要求停止施工，且為甲乙雙方接受。
（3）仲裁機構要求停止施工。
（4）法院要求停止施工。
合同訂立時間：
xxxxxx__年
xxx_月
xxx_日
合同訂立地點：
備注：
本合同由合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同正本四份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存兩份。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：xx公司
委托代理人（簽字）：
委托代理人（簽字）：
公司電話、傳真：
公司電話、傳真：xxx_日期：
xxx_日期
小型工程合同協議書 工程承包合同篇十二
甲方：_________
乙方：_________
根據《民法典》及有關規定，甲乙雙方本著公平、誠實、守信的原則，為明確各自在工程中應有權力和義務，經協商一致，簽訂本協議：
一、制作方式委托：
二、工程造價：_________元人民幣（詳見工程預算書）
三、交付時間：惡劣自然環境所致，以及不可抗拒的'外力，諸如停電等造成不能施工則工期延續）。
四、在工程沒進行之前，甲方須交工程款的定金，工程進行一半時，甲方須交給乙方進度款，剩余的，工程結束后全部付清，不拖帳。
五、雙方權力和義務
1、工程在施工，制作過程中，乙方必須嚴格按照甲方規定的有關標準，工期內完成施工，高效確保甲方順利使用。
2、如現場施工，甲方必須積極配合，協調左右并為乙方提供良好的施工條件。
3、甲方負責辦理本工程需要對政府機關（城建、市容等）各種批報手續。
4、乙方有義務在工程驗收后年內對工程進行維修（如產品遇到人為的破壞，惡劣自然環境，以及不屬于產品本身質量而導致的損壞，不屬于維修范圍）。
5、施工期間，工程因甲、乙任何一單方面終止，其對方所造成的損失均由終止方承擔。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇十三
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清xx一期10配電工程施工
2、工程地點：新華xx與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山xx過路150頂管100米;從101013南華線9號桿接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630a箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清xx一期23樓北側1臺630a的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期________年____月____日至________年____月____日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后____日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的____日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400a2路250a,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺11-630a-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯，達馳
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓ggd;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家表準版銅排，質量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低于該品牌。
六、安裝質量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的'監督。
2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。
4、 由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。
2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后____日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負責向____市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在____市其它項目擁有630a的配電施工工程，須協助甲方將壹630a箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。
八、質保期
箱變、高壓分接箱質保期________年，其它質保期兩年。在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：________年____月____日。
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
小型工程合同協議書 工程承包合同篇十四
甲方：乙方：
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑防水施工工程驗收標準規范》及有關規定，為確保工程質量和進度順利完工，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守執行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條：承包方式、范圍乙方承包的防水工程，采取包工、包料、包運輸、包驗收的方式的。
第三條：工程造價
1、工程防水面積約為2，每平方米造價按19元人民幣包干計算(此單價含剛性防水屋面外加劑)，總價款約為元人民幣(大寫：)。完工綜合驗收合格各方認可后，按實際收方面積結算。
2、伸縮縫嵌油膏，蓋條(350寬)，按元計算，完工后按實際施工數量計算(含玻纖布、防水涂料、人工等費用)。
第四條：付款、結算方式
1、付款方式：
(1)付款方式：乙方施工完成并經各方驗收合格，甲方上報建設單位月進度工程款，按上報的單項工程款項的75%支付給乙方，工程竣工后建設單位付足甲方90%款項后，甲方付足乙方90%單項工程款，其余10%作為保修金。保修金從房屋綜合驗收合格之日起，滿________年退乙方余額的`一半，滿________年后退清余款。
(2)甲方款項只能以轉帳支票或電匯方式支付，并填寫支付乙方單位名稱。
(3)特殊情況，乙方人員收取現金或現金支票款項，需持乙方公司出具有效證明文件并法定代表人簽字認可后才行。
(4)付款時，乙方必須開齊有效的發票交甲方財務。
2、結算方式：按驗收合格的原則，按甲方現場施工人員指導所施工的部位，按實際施工的面積進行結算。
第五條：施工工期
1、本工程合同工期為天。(注：以乙方接到甲方通知后經乙方施工員現場勘驗基層，確認符合施工要求之日起計算)
2、如遇下列情況，經甲方負責人同意、認可簽字后，工期可作相應順延，天數以甲方確定為準。
(1)甲方提供的施工現場，不具備安全施工條件的，存在事故隱患，且電源等不通，施工現場讓乙方無法施工。
(2)因不可抗拒的自然氣候條件或災害影響施工進度的。(如：雨季、水災、火災、停電等)
(3)甲方更改或修訂施工方案，影響施工進度。
3、如乙方未按甲方要求工期完工，甲方將處予500元天的罰款的。
第六條：質量及施工要求
(一)甲方：
1、施工面應用水泥砂漿找平，表面要求抹平壓光，不應有起砂、掉灰等缺陷存在，含水率不得大于10%。
2、找平層的陰陽角應抹成均勻光滑的圓弧。
3、防水施工材料進場后，必須對材料進行現場抽樣送檢(見證取樣)，送檢試驗室必須是經甲乙雙方共同指定認可試驗室。費用由乙方全部承擔。
4、防水層施工完成，經乙方自行自檢合格后，乙方通知甲方及監理進行做工質量及厚度檢測。符合要求后，同意乙方作灌水試驗，水位至甲方指定位置，灌水時間48小時后再通知甲方和監理驗收。無滲水現象后，定為施工合格。
5、甲方澆筑細石混凝土保護層時，應避免損壞已施工完成的防水層。嚴格加強成品保護工作。
(二)乙方：
1、本工程采用材料進行施工，乙方必須確保進場材料質量符合設計要求，符合國家及行業、企業相關檢測指標和驗收標準，并向甲方提供相應產品的檢測報告、推廣許可證、出廠合格證及生產廠家的授權證明書等相關資料。
2、涂刷厚度
3、乙方按性能特點進行施工，并按建筑施工規范的防水分項工程檢驗標準進行驗收。
第七條：權利與責任
(一)甲方：
1、如因乙方不按本合同要求，無法保證進場材料質量、施工厚度等重要指標，甲方有權終止合同，并要求乙方承擔相應的經濟損失。
2、甲方有權對乙方施工過程和質量進度進行檢查監督，及時提出施工意見和整改要求，并為乙方施工提供方便。
3、甲方應對乙方施工實行安全交底，乙方必須按安全操作規程施工，否則一切責任由乙方全部承擔的。
(二)乙方：
1、乙方必須嚴格按甲方要求施工，聽從甲方指揮和安排。
2、乙方有權對甲方提供的施工操作環境提出合理化要求，確保乙方施工安全和工期順利進行。
3、乙方進場前，提供施工方案，經報審批準后方可按施工方案進行施工
4、若非甲方原因，乙方在施工期間由于未按工地規章制度和安全操作規程施工出現的任何安全事故，由乙方自行負責全部責任。
5、乙方施工及驗收程序：乙方施工完成后，先自檢符合相關要求后，再通知甲方及監理檢查，施工質量及厚度都符合要求后，乙方自行進行關水試驗，關水時間48小時。乙方自行檢查無滲水現象，再通知甲方及監理檢查驗收，符合相關標準，定為施工合格。若
第一次試水有滲水現象，由乙方無條件返工至符合要求，再試水有滲水現象，乙方無條件支付甲方水電費，且無條件返工至符合要求。若因乙方施工問題造成甲方受罰，其所有責任由乙方全部承擔，甲方在乙方工程款中直接扣出，乙方必須接受。若因乙方材料及施工質量問題而造成甲方的一切經濟損失全部由乙方承擔。經試水符合要求的部分，乙方將水清理基本干凈后交甲方進行下道工序。
6、乙方有責任監督甲方進行下道工序施工，以便掌握成品保護情況和進行施工指導。
7、甲方每次組織驗收，需作試水工作時，乙方必須配合驗收工作，否則費用在乙方工程款中扣出支付。
第八條：保修期保修期為________年，在此期間若出現滲漏，由乙方負責維修的，并在甲方通知24小時內必須到達滲漏現場，逾期未到，甲方有權安排處理，在乙方保修金中支付。若保修金不足以支付保修中的費用，乙方無條件出資履行保修責任。
第九條：其它
1、本合同自簽訂之日起生效，合同履行完畢自行失效，在合同執行期間，雙方不得隨意更改和解除合同，如一方提出修改或停止執行，須經雙方協商一致，才能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金，如由此而造成的損失則應賠償損失。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份的。
3、如有未盡事宜，由雙方協商解決。
第十條：合同糾紛解決的方式：當地法院甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________________年____月____日
________年____月____日
