最新貨物買賣合同履行地如何確定

在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

貨物買賣合同履行地如何確定篇一

地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____

電話：____________ 傳真：_____ 電話：____________ 傳真：_____

電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1.名稱、品種、規(guī)格：___________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。

2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。

第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

1.數(shù)量：________ 。

2.計(jì)量單位和方法：__________。

3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理：_______(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。

第四條 交貨方式：

1.交貨時(shí)間：_______。

2.交貨地點(diǎn)：_______。

3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。

4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。

5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。

第五條 驗(yàn)收：

1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。

2.驗(yàn)收方式： ______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。

3.驗(yàn)收如發(fā)生爭議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

第六條 價(jià)格與貨款支付：

1.單價(jià)：____;總價(jià)：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付： 貨款的支付時(shí)間：____________; 貨款的支付方式：____________;運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。

3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。

第七條 提出異議的時(shí)間和方法：

1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責(zé)任：

1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

甲方：乙方：

日期：

貨物買賣合同履行地如何確定篇二

供方： (簡稱供方)

需方： (簡稱需方)

第一條 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、金額、供貨時(shí)間：住宅煙氣集中排放系統(tǒng)，

第二條 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按皖20xxj112標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)，供方將質(zhì)保書、合格證隨貨提供給需方。(包括營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織代碼機(jī)構(gòu)證等)

第三條 交(提)貨地點(diǎn)、方式：供方送貨到需方工地。(江東大道東側(cè)與印山路南側(cè)交叉口)

第四條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由供方負(fù)擔(dān)。

第五條 交貨期限： 本合同生效后十天進(jìn)場安裝

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：按本合同第二條款約定驗(yàn)收。如遇質(zhì)量異議，由需方收貨后

第七條 結(jié)算方式及期限：供方以實(shí)際安裝數(shù)量經(jīng)施工員、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)為結(jié)算依據(jù)，并向需方開具稅務(wù)發(fā)票。

第八條 付款方式： 安裝到頂后經(jīng)驗(yàn)收付75%貨款，余款待甲方驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付清。

第九條 雙方責(zé)任

1、買方免費(fèi)提供上樓吊運(yùn)和少量鋼筋料頭及提供符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留孔位。

2、賣方免費(fèi)安裝就位(不吊模不灌縫)。

3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。

第十條 違約責(zé)任：

1、供方如遲延供貨，除賠償需方損失外，遲延期間應(yīng)向需方支付違約金，違約金每日按應(yīng)供貨物價(jià)的千分之 十 計(jì)算;

2、如遇價(jià)格上漲停止供貨，除賠償損失外，應(yīng)按未供部分貨物的總金額 %向需方支付違約金;

3、如供方未按合同履行，需方有權(quán)通知供方解除合同;

4、需方如未按約付款，應(yīng)向供方支付逾期付款違約金，違約金每日按應(yīng)付款的萬分之 一 計(jì)算。

第十一條 爭議解決方式：

1、雙方協(xié)商解決;

2、協(xié)商不成由需方所在地人民法院解決。

本合同一式 肆 份，供需方各 壹 份，公司財(cái)務(wù)、項(xiàng)目財(cái)務(wù)各 壹 份。供 方: 需 方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

貨物買賣合同履行地如何確定篇三

買方：____________ (下稱甲方)

賣方：____________ (下稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1.名稱、品種、規(guī)格：

____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。

2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：

_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。

第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

1.數(shù)量：________ 。

2.計(jì)量單位和方法：__________。

3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理：

_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。

第四條 交貨方式：

1.交貨時(shí)間：_______。

2.交貨地點(diǎn)：_______。

3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。

4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。

5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。

第五條 驗(yàn)收：

1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。

2.驗(yàn)收方式：

______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。

3.驗(yàn)收如發(fā)生爭議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

第六條 價(jià)格與貨款支付：

1.單價(jià)：____;總價(jià)：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時(shí)間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。

3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。

第七條 提出異議的時(shí)間和方法：

1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責(zé)任：

1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。

4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。

7.其它約定：_____________。

第九條 乙方的違約責(zé)任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。

6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。

8.其它：_______________。

第十條 不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭議解決：

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)深圳分會(huì)，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款：

第十三條 其它事項(xiàng)：

1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。

3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方：____________ 乙方：____________

受權(quán)代表：(簽字)______受權(quán)代表：(簽字)_______

委托代理人：(簽字)_____

本合同于____年____月____日訂立于____(地點(diǎn))。

貨物買賣合同履行地如何確定篇四

合同編號：

貨物買賣

合 同 書

項(xiàng)目名稱：____________________________

采購人(甲方)：______________________

地 址：_____________________________

供應(yīng)商(乙方)：______________________

地 址：_____________________________

簽訂時(shí)間：____________________________

簽訂地點(diǎn)：____________________________

有效期限：____________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方購買乙方_____________________________________事項(xiàng)簽訂本合同。

第一條 合同標(biāo)的

1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物，貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”。

格式如下：

注：供貨一覽表需附相關(guān)服務(wù)承諾均作為本合同附件。

2、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。

第二條 交貨方式：

1、交貨時(shí)間：_______。

2、交貨地點(diǎn)：_______。

3、運(yùn)輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān))。

4、保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投

保金額和投保險(xiǎn)種)。

5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。

第三條 合同總價(jià)款

本合同項(xiàng)下貨物總價(jià)款為(大寫)_________人民幣。

1、在簽訂此合同后的15個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方首次支付合同總價(jià)的_________%，即人民幣________元，大寫_________;余款_________%即人民幣________元，大寫_________，于貨物在_____年____月____日交付驗(yàn)收后的15個(gè)工作日內(nèi)付清。

2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交完畢下列文件材料，由甲方財(cái)務(wù)處撥付款項(xiàng)：

(1)由國家稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票，包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;

(2)經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的發(fā)票復(fù)印件;

(3)經(jīng)甲方簽署的驗(yàn)收單或區(qū)縣簽收單。

(4)合同副本。

3、本合同總價(jià)款是貨物設(shè)計(jì)、制造、包裝、倉儲、運(yùn)輸、安裝及驗(yàn)收合格之前及保修期內(nèi)備品備件發(fā)生的所有含稅費(fèi)用。

4、本合同總價(jià)款包含乙方應(yīng)當(dāng)提供的伴隨服務(wù)/售后服務(wù)費(fèi)用。

5、本合同執(zhí)行期間合同總價(jià)款不變。

6、付款采取以下第

(1)現(xiàn)金

(2)支票

(3)付款至指定賬戶

開戶名：

開戶行：

賬號：

第四條 權(quán)利保證

乙方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時(shí)不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他權(quán)利的起訴。一旦出現(xiàn)侵權(quán)，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。由此給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對甲方予以賠償。

第五條 質(zhì)量保證

1、乙方所提供的貨物應(yīng)當(dāng)滿足以下質(zhì)量要求質(zhì)量要求，則按國家有關(guān)部門最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為準(zhǔn)。)

2、乙方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應(yīng)保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。

3、除合同另有規(guī)定外，乙方提供的全部貨物均應(yīng)按國家或主管部門的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的保護(hù)措施進(jìn)行包裝。如無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，雙方約定的該包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運(yùn)抵指定地點(diǎn)。由于包裝不善所引起的貨物損失均由

乙方承擔(dān)。每一包裝單元內(nèi)應(yīng)附詳細(xì)的裝箱單。包裝材料及包裝費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

4、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)對貨物質(zhì)量進(jìn)行鑒定。貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。

5、雙方約定的貨物質(zhì)量保證期為內(nèi)，乙方應(yīng)對由于設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé)，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方同意按照以下方式承擔(dān)責(zé)任：

(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費(fèi)用，包括利息、銀行手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲費(fèi)、裝卸費(fèi)以及為保護(hù)退回貨物所需的其它必要費(fèi)用。

(2)根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價(jià)格。

(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件和/或設(shè)備來更換有缺陷的部分和/修補(bǔ)缺陷部分，乙方應(yīng)承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)并負(fù)擔(dān)買方蒙受的全部直接損失費(fèi)用。同時(shí)，乙方應(yīng)相應(yīng)延長修補(bǔ)和/或更換件的質(zhì)量保證期。

第六條 驗(yàn)收

1、貨物的到貨驗(yàn)收包括：型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、及貨物包裝是否完好。

2、乙方應(yīng)將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機(jī)資料)及隨機(jī)工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)齊，因此導(dǎo)致逾期交付的，由乙方承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任。

3、甲方應(yīng)當(dāng)在到貨后的(_________)個(gè)工作日內(nèi)對貨物進(jìn)行驗(yàn)收;需要乙方對貨物或系統(tǒng)進(jìn)行安裝調(diào)試的，甲方應(yīng)在貨物安裝調(diào)試完畢后的(_________)個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，由甲方簽署驗(yàn)收單并加蓋單位公章。

4、甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付合同約定的尾款。

5、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

第七條 伴隨服務(wù)/售后服務(wù)

1、乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務(wù)承諾”提供服務(wù)。

2、除前款規(guī)定外，乙方還應(yīng)提供下列服務(wù)：

(1)貨物的現(xiàn)場安裝、調(diào)試和/或啟動(dòng)監(jiān)督;

(2)就貨物的安裝、啟動(dòng)、運(yùn)行及維護(hù)等對甲方人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

第八條 違約責(zé)任

1、甲方在合約同定期內(nèi)無正當(dāng)理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計(jì)算 2、乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日千分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

3、乙方所交付的貨物品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收。甲方拒收的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。換貨、修理后仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)退還甲方已經(jīng)支付的金額， 4、在乙方承諾的或國家規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)(取兩者中最長的期限)，如經(jīng)乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)退回全部貨款，并支付合同總價(jià) %的違約金。

5、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務(wù)承諾”提供伴隨服務(wù)/售后服務(wù)的，應(yīng)按合同總價(jià)款的_________%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

6、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。

7、貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

8、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。

9、其它：_______________。

10、乙方在承擔(dān)上述一項(xiàng)或多項(xiàng)違約責(zé)任后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(wù)(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時(shí)追究乙方的任何一項(xiàng)違約責(zé)任并不表明甲方放棄追究乙方該項(xiàng)或其他違約責(zé)任。

第九條 破產(chǎn)終止合同

如果乙方破產(chǎn)或無清償能力，甲方可在任何時(shí)候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補(bǔ)償。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇〉娜魏涡袆?dòng)或補(bǔ)救措施的權(quán)力。

第十條 合同的變更、終止和轉(zhuǎn)讓

1、對合同的任何修改和變更，合同一方須向另一方發(fā)出書面通知，并得到另一方的同意。

2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。

3、未經(jīng)甲方允許，乙方不得擅自部分或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同義務(wù)。

第十一條 不可抗力條款

1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結(jié)合同時(shí)所不能預(yù)見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震、國家政策法規(guī)的變更和修改等。

2、由于不可抗力致使合同無法履行的，受不可抗力影響一方應(yīng)立即將不能履行本合同的事實(shí)書面通知對方，并在不可抗力發(fā)生之日起 15 天內(nèi)提供有關(guān)相關(guān)政府部門或公證機(jī)關(guān)出具的證明文件。

3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執(zhí)行時(shí)間可根據(jù)中止的時(shí)間相應(yīng)順延，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責(zé)任，但是，雙方應(yīng)采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因，并且一旦該等原因被消除，則雙方應(yīng)就合同的履行及后續(xù)問題進(jìn)行協(xié)商，按照該事件對合同履行的影響程度，決定繼續(xù)履行合同或終止合同。

4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的，仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

第十二條 解決合同糾紛的方式

1、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，由雙方及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方同意由北京仲裁委員會(huì)仲裁。

2、仲裁費(fèi)由敗訴方負(fù)擔(dān)。

3、仲裁期間，除正在進(jìn)行仲裁部分外，合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時(shí)間上的先后關(guān)系。 第十三條 合同生效及其他

1、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件，并作為本合同的附件。

2、簽訂本合同時(shí)，雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

4、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，_________份交計(jì)生委財(cái)務(wù)處存檔。

甲方(購買人)： 乙方(供應(yīng)商)：

(蓋章) (蓋章)

法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 聯(lián) 系 人：_________ 聯(lián) 系 人：_________ 電 話：_________ 電 話：_________

開戶銀行：___________

帳號：_______________

年 月 日 年 月 日

貨物買賣合同履行地如何確定篇五

買方：____________ (下稱甲方)

地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________

賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____

電子郵箱：__________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量 1.名稱、品種、規(guī)格： ____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。

2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：

_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。

第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

1.數(shù)量：________ 。

2.計(jì)量單位和方法：__________。

3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：__ __________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。

第四條 交貨方式：

1.交貨時(shí)間：_______。

2.交貨地點(diǎn)：_______。

3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。

4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。

5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。

第五條 驗(yàn)收： 1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。

2.驗(yàn)收方式：

______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。

3.驗(yàn)收如發(fā)生爭議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

第六條 價(jià)格與貨款支付：

1.單價(jià)：____; 總價(jià)：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時(shí)間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。

3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。

第七條 提出異議的時(shí)間和方法：

1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責(zé)任： 1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。

4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支

付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。 7.其它約定：_____________。

第九條 乙方的違約責(zé)任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。 3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。

6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。

8.其它：_______________。

第十條 不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條 爭議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款：

第十三條 其它事項(xiàng)：

1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。 3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方:______ 乙方：________

受權(quán)代表：(簽字)______ 受權(quán)代表：(簽字)_______

本合同于____年____月____日訂立于____(地點(diǎn))。

貨物買賣合同履行地如何確定篇六

買方：_______________________

地址：_______________________

傳真：_______________________ 電話：_______________________

賣方：_______________________

地址：_______________________

傳真：_______________________電話：_______________________

本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項(xiàng)條款。

1.描述

項(xiàng)目

商品名稱、規(guī)格

單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

具體技術(shù)細(xì)節(jié)見附件“a”

包裝

保險(xiǎn)和貨物重量

港(airport)到岸價(jià)總金額：

2.原產(chǎn)國和制造商名稱

________________________________________

3.包裝

包裝在結(jié)實(shí)的新木箱或紙箱里，適合遠(yuǎn)距離的海運(yùn)/包裹郵遞/空運(yùn)和氣候的變化，能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動(dòng)和冷凍。

買方將對由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)責(zé);也對由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運(yùn)一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個(gè)外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：_______________________

5.裝船時(shí)間

_________________________________________

6.裝貨港

_________________________________________

7.目的港

_________________________________________

8.保險(xiǎn)

在cif條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險(xiǎn)額為發(fā)票金額110%的一切險(xiǎn)。

9.付款

在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi)，將開出一個(gè)由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運(yùn)文件時(shí)即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時(shí)通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。

10.文件

(1)提單/空運(yùn)單：

a)在海運(yùn)條件下：

3份原始海運(yùn)提單，注明：“運(yùn)費(fèi)先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

b)在空運(yùn)條件下：

一份原始和一份復(fù)印的空運(yùn)單，注明“運(yùn)費(fèi)先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭，指定給買方。

(2)5份正本發(fā)票，注明：合同號、嘜頭(在多于一個(gè)嘜頭時(shí)，發(fā)票應(yīng)分開打印)，按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。

(3)由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。

(5)1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復(fù)印件。除此之外，賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi)，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

(6)在cif條款下，1份正本保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)憑證以及2份復(fù)印件，按發(fā)票金額的110%保全險(xiǎn)(all risks)。

(7)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。

(8)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。

(9)文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時(shí)清關(guān)和提貨，全部損失由賣方負(fù)擔(dān)。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運(yùn)單上，否則，賣方將負(fù)擔(dān)由此造成的損失。

以上所有文件的拷貝件要寄給：喀土穆和北京辦公室。

11.裝運(yùn)

在cfr/cif條款下：

a.賣方負(fù)責(zé)將貨物在裝運(yùn)期限內(nèi)從裝運(yùn)港運(yùn)到目的港。不允許轉(zhuǎn)船。一旦發(fā)生轉(zhuǎn)船，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)全部由賣方承擔(dān)。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。

b.如果貨物用空運(yùn)/包裹方式郵遞，賣方將于條款5所列裝船期前30天，用傳真通知買方條款12(1)內(nèi)容。賣方在發(fā)運(yùn)貨物以后當(dāng)即按條款12(2)規(guī)定通知買方，以使買方安排保險(xiǎn)和及時(shí)辦理清關(guān)手續(xù)。

12.裝船通知

(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天，用傳真通知買方合同號、品名、數(shù)量、價(jià)值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運(yùn)港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達(dá)到或者超過12米長，2.7米寬，3米高，賣方需要在裝運(yùn)前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險(xiǎn)物品需要標(biāo)明。

a.在條款9中的l/c付款條件下，開出一個(gè)信用證。

b.為了使買方在收到上述通知時(shí)能安排好其國內(nèi)運(yùn)輸，如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規(guī)定時(shí)，買方將要求采取措施以適合買方進(jìn)行內(nèi)陸運(yùn)輸。

c.如果賣方?jīng)]有履行上述規(guī)定，全部損失由賣方承擔(dān)。

(2)賣方在完成貨物裝運(yùn)后，立即用傳真通知買方合同號、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價(jià)值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運(yùn)時(shí))或空運(yùn)單、航班號以及估計(jì)到貨日期等等。如果有易燃或危險(xiǎn)品，應(yīng)將其明細(xì)一起標(biāo)明。由于賣方?jīng)]及時(shí)通知造成買方?jīng)]有及時(shí)辦理保險(xiǎn)和清單事宜，全部損失由賣方負(fù)責(zé)。

13.技術(shù)文件

_______________________________________________

14.質(zhì)量保證

賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進(jìn)的技術(shù)制造、全新且沒有使用過，完全符合本合同的質(zhì)量、性能和規(guī)格要求，與技術(shù)手冊相一致。質(zhì)保期從貨物到達(dá)目的港后算18個(gè)月，或由雙方代表簽字后的驗(yàn)收合格證明有效后算12個(gè)月。

15.檢驗(yàn)

(1)在交貨以前，制造方將按條款10(4)的要求，對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準(zhǔn)確、全面的檢驗(yàn)，并出具證明書，證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分，但是不被認(rèn)為是最終結(jié)果。制造方試運(yùn)行的結(jié)果和細(xì)節(jié)必須作為質(zhì)量證明的附件出現(xiàn)。

(2)當(dāng)商品到達(dá)現(xiàn)場以后，買方將申請?zhí)K丹商品檢驗(yàn)局對商品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個(gè)初步檢驗(yàn)，并作出檢驗(yàn)報(bào)告，如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方，除非責(zé)任是保險(xiǎn)公司或運(yùn)輸公司的，買方將在商品現(xiàn)場檢驗(yàn)之后30天以內(nèi)有權(quán)拒收商品或向賣方索賠。

(3)如果商品的質(zhì)量和規(guī)格與合同不符，或在條款14所列的質(zhì)量保證期內(nèi)，由于任何原因被證實(shí)有缺陷，包括潛在缺陷或使用了不合格的材料，買方將安排由商檢局進(jìn)行檢驗(yàn)，并有權(quán)向賣方索賠。

16.索賠

在貨物到達(dá)目的地后90天內(nèi)，除非保險(xiǎn)公司或船主負(fù)有責(zé)任，如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處，買方將有權(quán)進(jìn)行索賠，更換貨物或索賠損失、所有的費(fèi)用(如商檢費(fèi)、運(yùn)還和運(yùn)回替換貨物、保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲和裝卸費(fèi)用等)將由賣方承擔(dān)。對于質(zhì)量，賣方將保證：從貨物到達(dá)目的地后的18個(gè)月內(nèi)，如果由于該設(shè)備由內(nèi)在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，買方將立即書面通知賣方。

檢驗(yàn)證明將作為索賠的基礎(chǔ)。賣方對于買方的索賠，有責(zé)任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價(jià))。如果有必要，將由賣方承擔(dān)費(fèi)用買方自行排除缺陷，如果賣方在收到前述索賠一個(gè)月內(nèi)不能回答買方，索賠將被認(rèn)為已被賣方接受。

17.不可抗力

對于在生產(chǎn)過程或裝船或轉(zhuǎn)船過程中發(fā)生的不可抗力(如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)和地震或其他由雙方認(rèn)可的事件)引起的延誤船期或不能交貨，賣方將不負(fù)任何責(zé)任。賣方將迅速通知買方上述發(fā)生的一切，并在從那以后的14日之內(nèi)空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。

在這種情況下，賣方仍然有責(zé)任采取必要的措施盡快運(yùn)輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周，買方有權(quán)取消合同。

18.遲交貨和罰款

如果賣方?jīng)]有按合同要求及時(shí)交貨，除非是合同款17的不可抗力引起的，買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨，罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%，每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨，買方有權(quán)取消合同，不管合同是否被取消，賣方仍要不推遲地交納前述罰款。

19.仲裁

與此合同有關(guān)的所有爭端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決，如果不能協(xié)商解決，案例將提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)其公布的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁將在北京進(jìn)行，仲裁委員會(huì)的決定是終局性的，并對雙方都具有約束力，雙方既不能訴諸法庭，也不能向其他機(jī)構(gòu)要求修改決定，仲裁費(fèi)由敗訴的一方承擔(dān)。

20.合同的生效

合同從雙方簽字日期起生效。

21.售后服務(wù)

賣方要提供補(bǔ)口材料和售后服務(wù)。

22.特殊條款

茲證明本合同由買賣雙方共同簽署，雙方各保留一份正本。

本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。

買方：_____________________

_______年_______月_______日

賣方：_____________________

_______年_______月_______日

貨物買賣合同履行地如何確定篇七

甲方：__________________________________乙方：__________________________________

為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1、產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：______________________________________。(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))

2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)，按下列第(____)項(xiàng)執(zhí)行：

(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，或雖有上述標(biāo)準(zhǔn)，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行。

(在合同中必須寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱。對成套產(chǎn)品，合同中要明確規(guī)定附件的質(zhì)量要求;對某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，除產(chǎn)管部門另有規(guī)定外，合同中應(yīng)具體規(guī)定提出質(zhì)量異改的條件和時(shí)間;實(shí)行抽檢驗(yàn)質(zhì)量的產(chǎn)品，合同中應(yīng)注明采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽驗(yàn)方法和比例;在商定技術(shù)條件后需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗(yàn)的依據(jù)。)

第二條產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

1、產(chǎn)品的數(shù)量：_______________。

2、計(jì)量單位、計(jì)量方法：___________。

(國家或主管部門有計(jì)量方法規(guī)定的，按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;國家或主管部門無規(guī)定的，由甲乙雙方商定。對機(jī)電設(shè)務(wù)，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定隨主機(jī)的輔機(jī)、附件、配套的產(chǎn)品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應(yīng)的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)明確成套供應(yīng)的范圍，并提出成套供應(yīng)清單。)

3、產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計(jì)算方法：___________________________________。

第三條產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收__________________________。

(產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務(wù)主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;國家與業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物，除國家規(guī)定由甲方供應(yīng)的以外，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。可以多次使用的包裝物，應(yīng)按有關(guān)主管部門制訂的包裝物回收辦法執(zhí)行;有關(guān)主管部門無規(guī)定的，由甲乙雙方商定包裝物回收辦，作為合同附件。產(chǎn)品的包裝費(fèi)用，除國家另有規(guī)定者外，不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的，雙方應(yīng)當(dāng)在合同中商定，其包裝費(fèi)超過原定標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分由甲方負(fù)擔(dān);其包裝費(fèi)低于原定標(biāo)準(zhǔn)的，相應(yīng)降低產(chǎn)品價(jià)格。)

第四條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)(包括專用線、碼頭)

1、產(chǎn)品的交貨單位_____________________。

2、交貨方法，按下列第(____)項(xiàng)執(zhí)行：

(1)乙方送貨(國家主管部門規(guī)定有送貨辦法的，按規(guī)定的辦法執(zhí)行;沒有規(guī)定送貨辦法的，按甲乙協(xié)議執(zhí)行);

(2)乙方代運(yùn)(乙方代辦運(yùn)輸，應(yīng)充分考慮甲方的要求，商定合理的運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具);

(3)甲方自提自運(yùn)。

3、運(yùn)輸方式______________________。

4、到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)________________________。

(甲方如要求變更到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計(jì)劃;必須由甲方派人押送的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運(yùn)輸和裝卸，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運(yùn)輸部門辦理交換手續(xù)，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運(yùn)輸部門的責(zé)任。)

第五條產(chǎn)品的交(提)貨期限____________________________________。

(規(guī)定送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品的交貨日期，以甲方發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)，當(dāng)事人另有約定者，從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期，以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準(zhǔn)。乙方的提貨通知中，應(yīng)給予甲方必要的途中時(shí)間，實(shí)際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期，應(yīng)視為提前或逾期交貨或提貨。)

第六條產(chǎn)品的價(jià)格與貨款的結(jié)算

1、產(chǎn)品的價(jià)格，按下列第(____)項(xiàng)執(zhí)行：

(1)按國家定價(jià)執(zhí)行;

(2)應(yīng)由國家定價(jià)而尚無定價(jià)的產(chǎn)品，按物價(jià)主管部門的批準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行;

(3)不屬于國家定價(jià)的產(chǎn)品，或因?qū)Ξa(chǎn)品有特殊技術(shù)要求需要提高或降低價(jià)格的，按甲乙雙方的商定價(jià)執(zhí)行。

(執(zhí)行國家定價(jià)的，在合同規(guī)定的交貨或提貨期內(nèi)，遇國家調(diào)整價(jià)格時(shí)，按交貨時(shí)的價(jià)格執(zhí)行。逾期交貨的，遇價(jià)格上漲時(shí)，按原價(jià)執(zhí)行;遇價(jià)格下降時(shí)，按新價(jià)執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的，遇價(jià)格上漲時(shí)，按新價(jià)格執(zhí)行;遇價(jià)格下降時(shí)，按原價(jià)執(zhí)行。由于逾期付而發(fā)生調(diào)整價(jià)格的差價(jià)，由甲乙雙方另行結(jié)算，不在原托收結(jié)算金額中沖抵。執(zhí)行浮動(dòng)價(jià)和協(xié)商定價(jià)的，按合同規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行。)

2、產(chǎn)品貨款的結(jié)算：產(chǎn)品的貨款、實(shí)際支付的運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的結(jié)算，按照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。

(用托收承付方式結(jié)算的，合同中應(yīng)注明驗(yàn)單付款或驗(yàn)貨付款。驗(yàn)貨付款的承付期限一般為十天，從運(yùn)輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。凡當(dāng)事人在合同中約定縮短或延長驗(yàn)貨期限的，應(yīng)當(dāng)在托收憑證上寫明，銀行從其規(guī)定。)

第七條驗(yàn)收方法______________________________________。

(合同應(yīng)明確規(guī)定：1、驗(yàn)收時(shí)間;2、驗(yàn)收手段;3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);4、由誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收和試驗(yàn);5、在驗(yàn)收中發(fā)生糾紛后，由哪一級主管產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)執(zhí)行仲裁等等。)

第八條對產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法

1、甲方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)一面妥為保管，一面在__天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合同規(guī)定部分的貨款。

2、如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。

3、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

4、乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在十天內(nèi)(另有規(guī)定或當(dāng)事人另行商定期限者除外)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

(甲方提出的書面異議中，應(yīng)說明合同號、運(yùn)單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;說明不符合規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)證明;提出不符合規(guī)定的產(chǎn)品的處理意見，以及當(dāng)事人雙方商定的必須說明的事項(xiàng)。)

第九條乙方的違約責(zé)任

1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的___%(通用產(chǎn)品的幅度為1-5%，專用產(chǎn)品的幅度為10-30%)的違約金。

2、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的，按不能交貨處理。

3、乙方因產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

4、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計(jì)算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用。

5、乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

6、產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金。乙方未經(jīng)甲方同意，單方面改變運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。

7、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后十五天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意發(fā)貨。

第十條甲方的違約責(zé)任

1、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款___%(通用產(chǎn)品的幅度為____%，專用產(chǎn)品的幅度為____%)的違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供應(yīng)交的技術(shù)資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按順延交貨部分貨款計(jì)算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。

3、甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貸的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計(jì)算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。

4、甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失和運(yùn)輸部門的罰款。

6、甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

第十一條不可抗力

甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條其它______________________________________。

按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。

本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)調(diào)解或者向工商行政管理機(jī)關(guān)設(shè)立的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合自__年__月__日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經(jīng)公證或簽證，應(yīng)送公證或簽證機(jī)關(guān))……等單位各留存一份。

甲方：(蓋章)____________________乙方：(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日

貨物買賣合同履行地如何確定篇八

賣方：(以下簡稱甲方)_________

買方：(以下簡稱乙方)_________

乙方因生產(chǎn)的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等友好協(xié)商，訂立以下條款。

1、甲方向乙方提供的生產(chǎn)所需的沙石質(zhì)量、數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合并滿足乙方生產(chǎn)需要，否則乙方有權(quán)解除合同。

2、乙方根據(jù)生產(chǎn)需要，分期分批向甲方購進(jìn)所需沙石，乙方每次需貨時(shí)，應(yīng)提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方應(yīng)在日內(nèi)將該沙石送到乙方指定地點(diǎn)。

3、由于沙石市場價(jià)格變動(dòng)頻繁，該貨物的價(jià)格以固定價(jià)格_________元/m為準(zhǔn)。

4、沙石接收驗(yàn)收方式：乙方收到貨物后應(yīng)先進(jìn)行檢測，合格后方可使用，如有質(zhì)量問題應(yīng)在收到貨物之日起。

5、在合同履行期間甲方無質(zhì)量問題及違約責(zé)任，該沙石款在雙方終止協(xié)議后一月內(nèi)由乙方向甲方付清。

6、乙方付款實(shí)行滾動(dòng)付款，月底結(jié)算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。

7、乙方在收到甲方的沙石后應(yīng)當(dāng)就方量進(jìn)行簽收確認(rèn)，乙方指定專人出具的簽收單作為結(jié)算依據(jù)。

8、雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交人民法院裁決。

9、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同履行地如何確定篇九

合同編號：

簽訂地點(diǎn)：

需方(甲方)：

供方(乙方)：

由于施工需要,甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就木材買賣達(dá)成協(xié)議如下，并雙方一致同意，本合同項(xiàng)下所有權(quán)利義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓：

第一條材料名稱、規(guī)格型號、廠家、數(shù)量、單價(jià)及金額:

1、表中數(shù)量為雙方結(jié)算的基本依據(jù),甲方可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要，依據(jù)工程進(jìn)度提前向乙方發(fā)出變更通知，按實(shí)際需要對合同約定數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，乙方應(yīng)予執(zhí)行。但數(shù)量的調(diào)整幅度不得大于合同約定總數(shù)的%(建議不超過合同約定數(shù)額的10%)，超過合同總數(shù)10%的數(shù)量變更，雙方必須簽訂補(bǔ)充合同。

2、表中單價(jià)均為到交貨地點(diǎn)的落地價(jià)，包括必要的貨價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)(除貨到現(xiàn)場的卸車費(fèi)由甲方承擔(dān)外)、包裝保護(hù)費(fèi)、檢疫費(fèi)、稅金以及修復(fù)缺陷所需要的全部費(fèi)用，未列明的，甲方認(rèn)為已包括在單價(jià)內(nèi)。

3、合同期內(nèi)，單價(jià)不作調(diào)整。

第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

1、木材實(shí)際尺寸誤差不得超過合同約定尺寸的-5%。

2、其他約定：。

第三條交貨方式、地點(diǎn)、時(shí)間：

1、乙方送貨到甲方施工現(xiàn)場指定地點(diǎn)，具體地址為。

2、甲方指定收貨人為。

3、交貨時(shí)間：。

第四條數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收：

1、貨到現(xiàn)場甲方在現(xiàn)場驗(yàn)收，如不合格，甲方可要求乙方退貨或按約定數(shù)量結(jié)算。

2、具體驗(yàn)收方法為：。

第五條結(jié)算與支付：

1、本合同有/無預(yù)付款,預(yù)付款金額為萬元(如無預(yù)付款此處劃斜杠)，預(yù)付款金額不超過合同暫定金額的30%。

2、貨到現(xiàn)場驗(yàn)收合格，按以下第種方式結(jié)算：

(1)每月末25日前進(jìn)行結(jié)算。

(2)供應(yīng)數(shù)量每達(dá)到m3時(shí)結(jié)算一次。

(3)貨到驗(yàn)收合格后結(jié)算。

3、結(jié)算后乙方提供國家規(guī)定稅務(wù)發(fā)票，甲方按結(jié)算金額%付款，付款方式為

4、另總金額%的余款待供貨結(jié)束個(gè)月后付清。

第六條違約責(zé)任：

1、如乙方提供的產(chǎn)品尺寸誤差超過合同約定誤差，甲方可按實(shí)際尺寸結(jié)算。如因其他質(zhì)量不合格給甲方造成了相關(guān)損失，均由乙方予以賠償。

2、甲方需用木材時(shí)應(yīng)提前兩天向乙方提報(bào)書面計(jì)劃，乙方應(yīng)確保供應(yīng)，不能按時(shí)送達(dá)現(xiàn)場的，乙方承擔(dān)20_元/次的賠償金。

3、乙方必須保證所提供的發(fā)票真實(shí)，如因提供 發(fā)票不真實(shí)造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。

4、如甲方未能按時(shí)結(jié)算貨款，乙方可以停止供貨，但必須提前三十天書面通知甲方。

5、如甲方未能按合同約定比例按時(shí)支付已結(jié)算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時(shí)支付貨款的違約金，甲方每延期一天付款，應(yīng)向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金，違約金不超過合同總額的%(5%為上限)。

第七條合同爭議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商的，約定采取以下第種方式解決：

1、向仲裁委員會(huì)申請仲裁;

2、向甲方法人注冊所在地人民法院提起訴訟。

3、向法院提起訴訟。(選擇有利于我方的管轄法院)

第八條本合同一式份，乙方份，甲方份，雙方簽字蓋章后生效。

第九條其他約定事項(xiàng):。

甲方(章)乙方：(章)

住所：住所：

法定代表人(簽名)：法定代表人(簽名)：(或)(或)

委托代理人(簽名)：委托代理人(簽名)：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

年月日年月日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等、自愿、公平、誠信、守法的原則下簽訂本合同，以資共同遵守。

一、主體資格

乙方在本合同簽訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證等合法締約主體資格的證明。

二、合同標(biāo)的

(一)供應(yīng)的商品種類、品名、品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠廠名及廠址、等級、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、計(jì)量單位、有效期及單價(jià)等，詳見本合同附件一《購銷商品確認(rèn)單》。在合同期內(nèi)，調(diào)整商品及價(jià)格時(shí)，以雙方確認(rèn)的《購銷商品確認(rèn)單》為準(zhǔn)。

(二)乙方應(yīng)當(dāng)按《購銷商品確認(rèn)單》提交相關(guān)商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)、進(jìn)口、專項(xiàng)經(jīng)營等許可或證明文件以及相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)證明。有專利、注冊商標(biāo)標(biāo)識的，還應(yīng)提供國家頒發(fā)的有關(guān)證明。

三、商品價(jià)格

(一)除屬于國家定價(jià)的商品外，乙方對所供貨商品自行定價(jià)，乙方報(bào)給甲方的價(jià)格，應(yīng)公平合理。乙方應(yīng)以書面送達(dá)方式向甲方報(bào)價(jià)。

(二)經(jīng)甲方書面確認(rèn)之乙方《購銷商品確認(rèn)單》將作為本協(xié)議之附件。雙方約定：報(bào)價(jià)單中商品的價(jià)格作為商品到達(dá)甲方指定收貨地點(diǎn)并交付給甲方的實(shí)際成交價(jià)格，包裝、運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

(三)乙方變更商品單價(jià)時(shí)，必須提前三天將該類商品的新報(bào)價(jià)以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可變價(jià)。

(四)甲方訂單不另標(biāo)明交易價(jià)格，以保障雙方交易價(jià)格之機(jī)密性，雙方成交價(jià)格應(yīng)以本條第(二)項(xiàng)所述之報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。

四、商品質(zhì)量

(一)乙方供應(yīng)的商品必須符合以下要求：

a、具有符合國家和地方規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。

b、有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品產(chǎn)地、生產(chǎn)廠名及廠址。

c、有產(chǎn)品說明書(包含對規(guī)格、等級、所含成份的名稱及數(shù)量的說明)。

d、有使用期限說明書(包含：生產(chǎn)日期、安全使用期限、失效期限的說明)。

對于上述資料，如果商品包裝物上已有印刷，或者貼在商品上的商標(biāo)(標(biāo)志)上已具備的，可以不另行提供。

(二)乙方應(yīng)在標(biāo)明的該商品的保質(zhì)期限及保質(zhì)條件下對商品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，同時(shí)自付費(fèi)用承擔(dān)提供商品質(zhì)量所引起的相關(guān)責(zé)任。

(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品，所提供的商品，其剩余保質(zhì)期時(shí)間必須在原有保質(zhì)期的2/3以上。

(四)乙方供應(yīng)的商品質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(五)乙方所提供商品的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合本合同或訂單約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量要求不明確的，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);無國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，執(zhí)行通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)。

(六)因商品的售后服務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用，經(jīng)乙方確認(rèn)后，甲方先行墊付的，甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的，從其約定。

(七)為保障消費(fèi)者權(quán)益，貫徹國家食品等安全方面的有關(guān)規(guī)定，甲方可對乙方提供的商品每年度進(jìn)行4次的定期抽檢，由此產(chǎn)生的檢驗(yàn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方也可進(jìn)行不定期抽檢，抽檢商品質(zhì)量合格的，檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)，不合格的則由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告單。

商品在銷售過程中由政府專門機(jī)構(gòu)依有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)部分收取費(fèi)用的，抽檢商品質(zhì)量合格的，檢驗(yàn)費(fèi)由雙方共擔(dān)，不合格的檢驗(yàn)費(fèi)則由乙方承擔(dān)。

由消費(fèi)者投訴而送檢的商品，檢驗(yàn)后不合格的，檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

上述檢驗(yàn)應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用，甲方需提供政府專門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合法收費(fèi)憑證，并以憑證金額向乙方結(jié)算。

五、交貨及驗(yàn)收

(一)交貨實(shí)行送貨制，即：乙方應(yīng)按訂單所規(guī)定的時(shí)間(以開出日起四天內(nèi))將商品運(yùn)至甲方所指定的交貨地點(diǎn)交予甲方。

(二)乙方交貨時(shí)，貨到現(xiàn)場時(shí)商品從卸貨到進(jìn)入甲方倉庫中所發(fā)生的搬運(yùn)工作一律由乙方負(fù)責(zé)，貨到現(xiàn)場時(shí)甲方收貨人員僅點(diǎn)收箱數(shù)量或件數(shù)，以后甲方開箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量、質(zhì)量等不符合本合同的約定，則由乙方負(fù)責(zé)。

(三)乙方應(yīng)按訂單一次性交完商品，不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況，可同甲方相關(guān)人員協(xié)商。

(四)乙方交貨時(shí)，應(yīng)提供甲方訂單復(fù)印峻或傳真件，乙方根據(jù)甲方訂單復(fù)印峻或傳真件開具送貨單，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。甲方根據(jù)訂單和送貨單驗(yàn)收，點(diǎn)收完畢后，雙方交接人員簽字。

六、退、換貨

(一)乙方貨品進(jìn)入甲方超市，如出現(xiàn)質(zhì)量上問題或滯銷，乙方應(yīng)對供應(yīng)的貨品實(shí)行二包：包退、包換。但在退換滯銷貨品時(shí)該貨品的剩余保質(zhì)期時(shí)間應(yīng)不少于原有保質(zhì)期1/3，單件外觀無破損且未使用。

(二)對出現(xiàn)滯銷或問題商品，乙方應(yīng)盡快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別，如五天內(nèi)乙方仍未安排貨品的退換，所涉及到需退換貨品的保質(zhì)期的全部責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，甲方按退貨通知確定數(shù)量直接從應(yīng)付貨款中扣減。

(三)甲方收貨后在實(shí)際銷售時(shí)開箱發(fā)現(xiàn)商品有殘損或短缺，乙方應(yīng)組織退換或補(bǔ)貨。

(四)甲方收貨后發(fā)現(xiàn)乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件組織退換。

七、質(zhì)量保證金

乙方貨物進(jìn)入甲方場地銷售前應(yīng)向甲方繳納為質(zhì)量保證金，在質(zhì)量保證期屆滿或驗(yàn)收交接日一年后，無質(zhì)量問題無息返還質(zhì)量保證金。

八、對帳

(一)甲乙雙方確認(rèn)的對帳周期為：每月一次，對帳日期為每月3日至10日，對帳期限為8天。

(二)甲方更改訂單在合理的時(shí)間內(nèi)以書面形式來實(shí)現(xiàn)。如乙方在收到該更改訂單的書面通知后二日內(nèi)未提出書面異議，則視為乙方同意按該更改訂單交易，且交易單價(jià)不變。

(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知后二日內(nèi)提出書面異議，則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的，則乙方應(yīng)同甲方相關(guān)人員在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予以處理。

(四)乙方應(yīng)在收取貨款時(shí)，向甲方開具合法有效的增值稅專用發(fā)票并附送貨單結(jié)算聯(lián)。

九、結(jié)算

甲方以下列方式結(jié)算貨款：

乙方開戶行：

帳號：

稅號：

雙方確認(rèn)的結(jié)算周期為：帳期30天

十、合同的終止

(一)乙方不能按訂單規(guī)定的交貨期限履行交貨義務(wù)的，甲方有權(quán)終止合同，并追究乙方的違約責(zé)任。

(二)乙方如果要求推遲履行、并取得甲方書面同意其延期履行后仍不能在規(guī)定期限內(nèi)履行的，甲方有權(quán)單方終止合同，并追究乙方的責(zé)任。

(三)雙方經(jīng)協(xié)商一致后可修改、終止合同。

(四)雙方因發(fā)生不可抗力事件而致合同義務(wù)不能履行的，合同可以終止。

(五)出現(xiàn)本合同其他條款中有關(guān)允許一方終止合同的情況時(shí)，也可以終止合同。

十一、違約責(zé)任

(一)乙方因產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方造成損失或違反本合同“商品質(zhì)量”條款的，甲方從乙方交納的質(zhì)量保證金里扣除損失的10倍作為違約金并終止合同。

(二)乙方供給甲方的商品價(jià)格如高于乙方供給其它同類客戶的價(jià)格，甲方有權(quán)終止合同并要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。

(三)乙方配送率累計(jì)3次達(dá)不到95%，甲方有權(quán)終止合同。

(四)乙方不能按照本合同的規(guī)定履行交貨義務(wù)且逾期2天以上，則按未交貨物的價(jià)款的20%向甲方支付違約金。

(五)乙方違反本合同其他條款的，須賠償甲方的全部損失并支付甲方違約金伍萬元。

十二、合同期限

(一)本合同期自年月日起至年月日。

(二)合同期滿前個(gè)月，如雙方同意繼續(xù)合作，應(yīng)重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同，甲方仍然下達(dá)訂單且乙方接受的，視為按原合同繼續(xù)履行。

十三、爭議解決

本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可向有關(guān)行政機(jī)關(guān)投訴處理;協(xié)商不成的，向合肥仲裁委員會(huì)申請仲裁。

十四、其它

(一)在履行本合同過程中，雙方明確授權(quán)代理人和具體執(zhí)行交易過程中各環(huán)節(jié)代理人以及代理行為的法律效力，從而確保合同的順利履行。

(二)本合同涉及的通知，應(yīng)當(dāng)以雙方約定的形式送達(dá)。

(三)一方向另一方收取貨款或者費(fèi)用的，應(yīng)向?qū)Ψ介_具發(fā)票或收據(jù)。

(四)本合同的變更和補(bǔ)充，雙方應(yīng)當(dāng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，且補(bǔ)充協(xié)議不得與本合同相沖突。

(五)本合同經(jīng)雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋公章后生效。

(六)本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份，均具同等法律效力。

(七)乙方需繳納作為新品促銷服務(wù)費(fèi)。

(八)年終返利

年配送額0-50(含)萬元返%;

年配送額50-100(含)萬元返%，以此類推。

酷算方式：乙方于年月日前將年終返利轉(zhuǎn)賬至甲方，甲方提供相關(guān)票據(jù)。

甲方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

蓋章：蓋章：

簽字日期：年月日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十一

買方：____________ (下稱甲方)

賣方：____________ (下稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

1.名稱、品種、規(guī)格：

____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。

2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：

_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。

1.數(shù)量：________ 。

2.計(jì)量單位和方法：__________。

3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。

_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。

1.交貨時(shí)間：_______。

2.交貨地點(diǎn)：_______。

3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。

4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。

5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。

1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。

2.驗(yàn)收方式：

______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。

3.驗(yàn)收如發(fā)生爭議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.單價(jià)：____;總價(jià)：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時(shí)間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。

3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。

1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。

4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。

7.其它約定：_____________。

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。

6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到

貨物買賣合同履行地如何確定篇十二

合同編號：_________

買方：_________

賣方：_________

買方同意購買，賣方同意出售下述商品，并按下列條款簽訂本合同：

一、商品名稱，規(guī)格，數(shù)量及單價(jià)：

│項(xiàng)目序號│ 商品名稱及規(guī)格 │ 單 位 │ 數(shù) 量 │單價(jià)│總價(jià)│

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│總值 │

二、生產(chǎn)國別和制造廠：

_________。

三、包裝：

以新的，堅(jiān)固的木箱或紙箱包裝，并能防潮，防濕，防震，防銹及防止粗暴裝卸，適合于遠(yuǎn)程海運(yùn)，郵包郵寄，空運(yùn)運(yùn)輸。由于采用不適當(dāng)或不妥當(dāng)?shù)陌b而引起生銹，損壞，丟失，其責(zé)任應(yīng)由賣方承擔(dān)。

四、嘜頭：

賣方應(yīng)在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，凈重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭。

五、裝船時(shí)間：

_________。

六、裝船港口：

_________。

七、目的港口：

_________。

八、保險(xiǎn)：

裝船后由買方負(fù)擔(dān)。

九、支付條件：

1.如以信用證支付：買方接到本合同11條規(guī)定的賣方裝船通知后在交貨期15～20天前，由_________銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規(guī)定的裝船單據(jù)付款。

2.如以托收方式支付：交貨后，賣方經(jīng)由賣方銀行通過_________銀行寄送本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)向買方收取貨款。

3.如以信匯或電匯方式支付：接到本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)后于七天內(nèi)付款。

十、付款單據(jù)：

1.為了議付貨款，賣方應(yīng)向支付銀行呈交下列單據(jù)：

(1)全套清潔無瑕疵，注明“運(yùn)費(fèi)到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運(yùn)提單。

(2)發(fā)票_________份：注明合同號和嘜頭(一個(gè)以上嘜頭應(yīng)分別開發(fā)票)。

(3)裝箱單_________份：注明發(fā)貨重量及相應(yīng)發(fā)票的編號和日期。

(4)由制造廠出具的品質(zhì)和數(shù)量證明書兩份，如14條第(1)項(xiàng)中所規(guī)定。

(5)通知買方已裝船的電報(bào)抄件一份。

2.裝船同時(shí)，賣方應(yīng)將上述單據(jù)副本各一份(本條5項(xiàng)除外)寄送目的港。

十一、裝船條件：

1.賣方應(yīng)于本合同規(guī)定的裝船期前_________天，以電報(bào)通知買方如下內(nèi)容：合同號，品名，數(shù)量，價(jià)值，件數(shù)，毛重，尺碼，港口備妥待運(yùn)日期，以便買方洽訂艙位。

2._________(電報(bào)掛號：_________)，將作為買方的船代理洽訂艙位。

3.買方應(yīng)于船只預(yù)計(jì)抵港日期前十天，將船名，預(yù)計(jì)裝貨日期，合同號通知賣方，以便賣方安排裝船。賣方應(yīng)與船代理保持密切聯(lián)系。當(dāng)必須換船或船提前或推遲到港時(shí)，買方或其船代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。如船只不能在買方通知的船期后_________內(nèi)到達(dá)港口，買方應(yīng)擔(dān)負(fù)自_________天起所帶來的倉租費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

4.如船只按時(shí)抵達(dá)裝船港口后，而賣方不能按時(shí)備貨裝船，由此產(chǎn)生的空倉費(fèi)和滯期費(fèi)應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)。

5.貨物越過船舷和脫鉤前的全部費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)由賣方負(fù)擔(dān);貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)由買方承擔(dān)。

十二、裝船通知：

賣方應(yīng)于貨物裝船完畢后，立即以電報(bào)通知買方合同號，貨物名稱，數(shù)量，毛重，發(fā)票價(jià)值，船名和起航日期。若由于賣方未及時(shí)以電報(bào)通知買方，而使買方不能及時(shí)辦理保險(xiǎn)時(shí)，由此產(chǎn)生的一切損失，均應(yīng)由賣方承擔(dān)。

十三、質(zhì)量保證：

賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料，第一流制造工藝，其成品質(zhì)量，規(guī)格和性能與本合同規(guī)定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港后_________月。

十四、檢驗(yàn)和索賠：

1.發(fā)貨前，制造廠應(yīng)對貨物的質(zhì)量，規(guī)格，性能和數(shù)量/重量作精密全面的檢驗(yàn)，并出具證明書，證明貨物符合本合同規(guī)定。質(zhì)量證明書應(yīng)附有制造廠試驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)果的報(bào)告。

2.貨到目的港后，買方將申請中國商品檢驗(yàn)局(以下簡稱局)對貨物的品質(zhì)，規(guī)格和數(shù)量/重量進(jìn)行初檢，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。如該局發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量或二者有出入，除保險(xiǎn)公司或輪船公司的責(zé)任外，買方有權(quán)在貨物到達(dá)目的港后_________日內(nèi)拒收該貨物或向賣方提出索賠。

3.如貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，買方將申請商檢局進(jìn)行檢驗(yàn)，并憑檢驗(yàn)報(bào)告有權(quán)向賣方索賠(包括換貨)。所有費(fèi)用(檢驗(yàn)費(fèi)，退貨和換貨的運(yùn)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，倉儲費(fèi)和裝卸費(fèi)等)均應(yīng)由賣方承擔(dān)。

4.若買方提出索賠后三十天內(nèi)賣方未予答復(fù)，則認(rèn)為賣方已接受上述索賠。

十五、人力不可抗拒：

凡是制造或裝船運(yùn)輸過程當(dāng)中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時(shí)，賣方可不負(fù)責(zé)任。但發(fā)生上述事故時(shí)，賣方應(yīng)立即通知買方，并在十四日內(nèi)，給買方航寄一份由主管政府當(dāng)局頒發(fā)的事故證明書。在此情況下，賣方仍有責(zé)任采取一切必要措施加速交貨。如事故延續(xù)十周以上，買方有權(quán)撤銷合同。

十六、遲交貨罰款：

除本合同第15條規(guī)定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按合同規(guī)定的時(shí)間交貨，買方應(yīng)同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時(shí)扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價(jià)的5%。罰款率按每七天收0。5%，不足七天時(shí)以七天計(jì)算。如賣方延期交貨超過合同規(guī)定十周時(shí)，買方有權(quán)撤銷合同。此時(shí)，賣方仍應(yīng)不遲延地按上述規(guī)定向買方支付罰款。

十七、仲裁：

凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決，當(dāng)提交中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)仲裁程序暫行規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

十八、補(bǔ)充條款：

_________。

十九、本合同正本共_________份，采用中，_________文(略)書就，兩種文字具有同等效力，簽字后即生效，雙方各執(zhí)一份為憑。

買方(公章)：_________ 賣方(公章)：_________

代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

見證人(簽字)：_________ 見證人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十三

買方：____________________________________

地址：____________________________________

郵碼：____________________________________

電話：____________________________________

法定代表人：______________________________

賣方：____________________________________

地址：____________________________________

郵碼：____________________________________

電話：____________________________________

法定代表人：______________________________

經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本合同各條款，共同履行：

第一條 貨物名稱：____________________

第二條 產(chǎn)地：____________________

第三條 數(shù)量：____________________

第四條 商標(biāo)：____________________

第五條 價(jià)格：____________________

第六條 包裝：____________________

第七條 付款方式：______________________________(以時(shí)間為條件)

第八條 運(yùn)輸：________________________________________(是否要保險(xiǎn))

第九條 定金：________________________________________(不得超過總金額的20%)

第十條 應(yīng)附的單據(jù)

賣方向買方提供：

1.提貨單;

2.發(fā)票(vat);

3.使用說明書;

4.保修單;

5.其他單據(jù)。

第十一條 裝運(yùn)通知：__________________________________________________(用傳真方式?)

第十二條 其他條款：__________________________________________________(保密?)

第十三條 供貨時(shí)間：______________________________(與付款聯(lián)系?)

第十四條 違約金：________________________________________( 延期費(fèi)?)

第十六條 不可抗力：________________________________________(水災(zāi)地區(qū)?)

第十七條 合同爭議的解決：______________________________(約定法院管轄?)

第十八條本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。

買方：_____________________

代理人：___________________

賣方：_____________________

代理人：___________________

簽約日期：_____年___月___日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十四

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂此合同。

一、適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件均對本合同具有約束力。

二、工程名稱：成都銳凱機(jī)電有限公司生產(chǎn)車間a1、b1

工程地點(diǎn)：清白江工業(yè)園區(qū)施工工藝要求：防火涂料涂膜厚度必須符合國標(biāo)。備注：質(zhì)量及施工標(biāo)準(zhǔn)：按國家現(xiàn)行質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。

承包方式：包公包料

工程內(nèi)容包括：按圖紙和實(shí)際需要。

三、合同單價(jià)x元/㎡

合同總價(jià)：工程量暫定x㎡，總價(jià)款x元，大寫

注：結(jié)算經(jīng)實(shí)際鋼結(jié)構(gòu)展開面積發(fā)生的涂刷面積為準(zhǔn)。

四、甲方主要責(zé)任

1.甲方負(fù)責(zé)向乙方進(jìn)行工程、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全交底，監(jiān)督焊工處理好焊口(焊口干凈、飽滿、達(dá)到現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))

2.為乙方提供施工條件，其中包括現(xiàn)場的水、電、腳手架等。

3.向乙方提供其現(xiàn)場施工人員的住宿和材料庫房。

4.負(fù)責(zé)工程施工過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

5.甲方在乙方進(jìn)場后，向乙方出示鋼結(jié)構(gòu)電焊驗(yàn)收報(bào)告，以證明現(xiàn)場已具備涂刷作業(yè)條件。

五、乙方的主要責(zé)任

1.乙方對其雇傭的施工人員進(jìn)行資格審查并有責(zé)任保證其人員的人身安全。施工現(xiàn)場因違章作業(yè)發(fā)生的傷亡事故，由乙方自行負(fù)責(zé)其經(jīng)濟(jì)賠償，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。

2.雇傭人員的身體素質(zhì)和技術(shù)水平能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，不得超過55周歲。進(jìn)入施工現(xiàn)場的施工人員必須購買意外傷害保險(xiǎn)。

3.乙方必須提供材料廠家的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證及相關(guān)資料。

4.乙方嚴(yán)格按照鋼結(jié)構(gòu)涂刷施工工藝操作，保證施工質(zhì)量。

5.在質(zhì)保期間內(nèi)，如屬于乙方質(zhì)量問題需要維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修服務(wù);如因認(rèn)為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協(xié)商，乙方終身成本維修。

6.乙方負(fù)責(zé)防火涂料施工消防驗(yàn)收。

7.乙方進(jìn)場后，嚴(yán)格遵守現(xiàn)場管理制度，配合甲方項(xiàng)目經(jīng)理的管理。

六、付款方式及期限

1.乙方進(jìn)場3日內(nèi)，甲方預(yù)付總工程款的30%作為定金;

2.工程完工50%，甲方支付30%;

3、全部面涂刷完畢3個(gè)工作日內(nèi)雙方按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后5日內(nèi)甲方應(yīng)付清工程余款，即工程總款的40%。

4.變更工程項(xiàng)目的，甲方應(yīng)按雙方協(xié)商好的價(jià)格支付涂刷完成工程款的同時(shí)一并支付給乙方。

七、工期

1.合同工期：按甲方進(jìn)度要求，從進(jìn)場施工之日起個(gè)晴天內(nèi)，完成本工程。

2.以下情況造成工期延誤雙方確認(rèn)后可以順延。

(1)不可抗力，其中包括地震、江澇、戰(zhàn)爭等。

(2)設(shè)計(jì)變更原因。

(3)業(yè)主原因。

八、雙方違約責(zé)任

1.合同生效后，擅自撤除合同一方，應(yīng)按合同總金額的`10%作為違約金付給對方。

2.無正當(dāng)理由，甲方在應(yīng)付款日期不付款，乙方催討時(shí)仍不付款，乙方有權(quán)停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔(dān)。

3.甲方未按合同規(guī)定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價(jià)款的1‰支付給乙方。

4.乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達(dá)不到國家規(guī)范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰.

九、附則

1.本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力，單方無權(quán)終止合同。

2.本合同在執(zhí)行過程中，發(fā)生糾紛與矛盾時(shí)由雙方協(xié)商解決，在協(xié)商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。

3.本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同具有同等法律效力。未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補(bǔ)充條款，之后補(bǔ)充條款與正文具有同等效力。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

貨物買賣合同履行地如何確定篇十五

供方：(以下簡稱甲方)

需方：(以下簡稱乙方)

合同簽訂地點(diǎn)：

一、產(chǎn)品名稱：鉛精礦

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

本著雙方互惠互利長期友好合作的原則，從供需雙方的利益出發(fā)。as≤1%，如超上述要求，鉛金屬單價(jià)按as品位每超出0.1度扣200元。鉛精礦重量扣減袋重千分之六。

三、計(jì)價(jià)辦法(梯級計(jì)價(jià)方式)：

1、主品位鉛以上海有色網(wǎng)1#電解鉛錠平均報(bào)價(jià)計(jì)算單價(jià)。

①、當(dāng)pb>60%時(shí)，每升1%金屬單價(jià)增價(jià)20元/噸;

②、當(dāng)60%>pb≥50%時(shí)，每降1%金屬單價(jià)降20%元/噸;

③、當(dāng)50%>pb≥45%時(shí)，先按②計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，50%以下每降1%金屬單價(jià)降40元/噸;④、當(dāng)45%>pb≥40%時(shí)，先按②、③計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，45%以下每降1%金屬單價(jià)降80元/噸;

⑤、當(dāng)40%>pb時(shí)，價(jià)格另議。比如：pb=48%時(shí)，實(shí)際減價(jià)等于-2750-20×10-40×2=-3030元/噸pb=43%時(shí)，實(shí)際減價(jià)等于-2750-20×10-40×5-80×2=-3310元/噸

2、鉛精礦含銀計(jì)價(jià)以上海有色網(wǎng)白銀2#銀錠平均結(jié)算價(jià)乘以計(jì)價(jià)系數(shù)計(jì)算。

①、200g>ag≥100g時(shí)，76%系數(shù)計(jì)價(jià)結(jié)算;

②、500g>ag≥200g時(shí)，77%系數(shù)計(jì)價(jià)結(jié)算;

③、1000g>ag≥500g時(shí)，79%系數(shù)計(jì)價(jià)結(jié)算;

④、20__g>ag≥1000g時(shí)，81%系數(shù)計(jì)價(jià)結(jié)算;

⑤、ag≥20__g時(shí)，83%系數(shù)計(jì)價(jià)結(jié)算;

⑥、ag<100g時(shí)不計(jì)價(jià)。

四、交(提)貨地點(diǎn)，方式：

在需方指定工廠交貨，承運(yùn)車輛由供方負(fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)，并要求開具運(yùn)輸發(fā)票經(jīng)需方。供方出具本公司開具發(fā)票或出具實(shí)際供貨礦產(chǎn)品企業(yè)開具發(fā)票。雙方在場取樣，測出水份，并以擊破方過磅重量、化驗(yàn)結(jié)果為結(jié)算依據(jù)，如化驗(yàn)結(jié)果有異議，以國家標(biāo)準(zhǔn)(gb8152.1～8152.8-87)為依據(jù),如果超過其誤差標(biāo)準(zhǔn)時(shí),雙方友好協(xié)商,如雙方不能就化驗(yàn)結(jié)果協(xié)商達(dá)成一致,必須進(jìn)行仲裁時(shí),由雙方協(xié)商一致選擇在廣西桂林地質(zhì)礦產(chǎn)研究院、廣西壯族自治區(qū)冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、廣州有色金屬研究院分析測試中心或北京國家重有色金屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心等仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，并以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。

五、結(jié)算單價(jià)：

鉛精礦含pb60%單價(jià)，上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)1#電解鉛價(jià)格在17000元到時(shí)18000元時(shí)，以1#電解鉛錠平均價(jià)減2750元/噸金屬;上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)1#電解鉛價(jià)格在18000元到時(shí)19000元時(shí)，以1#電解鉛錠平均價(jià)減2850元/噸金屬;1#電解鉛價(jià)格低于17000元或高于19000元時(shí)價(jià)格另議，以當(dāng)月需方價(jià)格委員會(huì)定價(jià)為準(zhǔn)。結(jié)算價(jià)格以到貨(到乙方貨場或倉庫過了重磅)當(dāng)天上海有色網(wǎng)1#電解鉛錠報(bào)價(jià)均價(jià)為準(zhǔn)(周六、周日到貨按下周一的價(jià)格結(jié)算)。

六、數(shù)量：本批1200噸金屬(以實(shí)際收貨數(shù)量為準(zhǔn))。

七、結(jié)算方式及期限：本合同自簽訂起30日內(nèi)，需方向供方支付預(yù)付款人民幣貳佰伍拾萬元(￥2500000.00元)，此后需方按供方書面通知付款金額(根據(jù)供方預(yù)算產(chǎn)量及市場行情估算貨款)每月5號前將當(dāng)月貨款預(yù)付給供方，并于每月底結(jié)清。如有余款轉(zhuǎn)入下月預(yù)付款中。

八、違約責(zé)任：按《合同法》有關(guān)違約責(zé)任條款執(zhí)行。

九、合同爭議的解決方式：由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法向簽約所在地人民法院起訴。

十、供需雙方簽字蓋章后，合同生效。有效期20__年9月2日止。

十一、其它約定事項(xiàng)：傳真件具有同等法律效力。其它未盡事宜，供需雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十六

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人(原審被告)：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。

法定代表人：某某 職務(wù)：董事長。

被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。

原審被告：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。

負(fù)責(zé)人：某某，經(jīng)理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。

事實(shí)和理由：

上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng)，該事實(shí)在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實(shí)是不清的。

(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。

(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。

上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價(jià)款，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在，且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任，更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn)，且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見，該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí)，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此，上訴人認(rèn)為，原審法院對本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，程序違法的嚴(yán)重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司

20年 月日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十七

買 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________ 國籍：____________

賣 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________ 國籍：____________

經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議各條款，共同履行：

第一條 貨物名稱：____________________

第二條 產(chǎn)地：____________________

第三條 數(shù)量：____________________

第四條 商標(biāo)：____________________

第五條 價(jià)格：____________________fob________________

第六條 包裝：____________________

第七條 付款條件：簽訂合同后買方于7個(gè)銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運(yùn)的、無追索權(quán)的信用證。

第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時(shí)到達(dá)裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費(fèi)，按總金額____%計(jì)算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

第九條 保 證 金：賣方收到買方信用證的14個(gè)銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。

第十條 應(yīng)附的'單據(jù)：賣方向買方提供：

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;

3.原產(chǎn)地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。

第十一條 裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時(shí)間至少14天前用電報(bào)方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計(jì)到達(dá)裝貨港的時(shí)間告知賣方。

第十二條 其他條款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗(yàn)可于裝貨港一次進(jìn)行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費(fèi)、領(lǐng)事簽證費(fèi)應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。

第十三條 裝船時(shí)間：

第十四條 裝貨效率：每一個(gè)晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進(jìn)貨為________ 立方(噸)。

第十五條 延期費(fèi)/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________u.s.d.。

第十六條 不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時(shí)，則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。

第十七條 合同爭議的解決：

第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。

買方：____________________________ 賣方：____________________

代表：____________________________ 代表：____________________

日期：____________________________ 日期：____________________

貨物買賣合同履行地如何確定篇十八

供方：

需方：

1.本合同是依照《合同法》訂立的，經(jīng)雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴(yán)格履行。

2.合同條款：

簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值人民幣玖拾叁萬陸仟元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總值、交貨付款等詳見銷售票。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

(1)供方如未能履行合同，須負(fù)下列責(zé)任：

①產(chǎn)品、規(guī)格、質(zhì)量不符合同規(guī)定：需方同意利用的，按質(zhì)論價(jià)，退貨貶值總值價(jià)款，不能利用的，應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于延誤交貨時(shí)間，每天應(yīng)償付需方千分之一的余款。

②產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補(bǔ)交;因延期而不要的，可以退貨，并承擔(dān)因此而造成的損失;不能交貨的，應(yīng)償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。

(2)需方未能履行合同時(shí)，須負(fù)以下責(zé)任：

①中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值百分之一罰金。

②中途退貨，由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。

③自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。

④未按規(guī)定日期付款，每延期一天，應(yīng)償付以延期付款總額千分之一的罰金。

⑤實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品拒絕接貨，應(yīng)承擔(dān)由此而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。

(3)產(chǎn)品價(jià)格：如需要調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。

(4)任何一方要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請鑒證機(jī)關(guān)備案。

(5)如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前七天與對方協(xié)商修訂調(diào)整，并報(bào)鑒證機(jī)關(guān)備案，任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同，對方有權(quán)拒絕收購，因此而不能執(zhí)行合同應(yīng)償付對方千分之五的罰金。

(6)確因自然災(zāi)害等原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨，需提前七天通知對方，經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)證明，可酌情減免罰金。

4.執(zhí)行合同中，發(fā)生爭議和糾紛，簽約雙方協(xié)商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁(兩者選一)

5.本合同及附件一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份。

供方單位(蓋章)：__需方單位(蓋章)：

經(jīng)辦人:年月日

經(jīng)辦人:年月日

城區(qū)貨物買賣合同4

甲方：__________________________________乙方：__________________________________

為保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《__________》，經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同。

一、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量品名規(guī)格、型號、牌號、商標(biāo)產(chǎn)地或廠家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總金額交(提)貨時(shí)間及數(shù)量備注執(zhí)行記錄

合計(jì)人民幣(大寫)

二、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：____

三、交(提)貨方式及地點(diǎn)：____________

四、運(yùn)輸方式到達(dá)

站(港)及收貨單位：______________

五、運(yùn)輸費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________________

六、合理損耗計(jì)算及負(fù)擔(dān)：____________

七、包裝費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________________

八、驗(yàn)收方法及提出異議的期限：____

九、結(jié)算方式及期限：________________

十、違約責(zé)任：____________________

十一、合同附件：____________________

十二、其他約定事項(xiàng)：

1、合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。

甲方：(蓋章)____________________乙方：(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日

貨物買賣合同履行地如何確定篇十九

訂購方(甲方)：

生產(chǎn)方(乙方)：

第一條名詞定義：本合同所指茶葉是經(jīng)過加工制作的成品茶葉。

第二條對茶葉的基本質(zhì)量要求：

(一)質(zhì)量安全要求：農(nóng)藥殘留必須符合ny5244———20__《無公害食品茶葉》標(biāo)準(zhǔn)要求。

(二)茶葉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)db37/t541————20__《日照綠茶》。

第三條訂購數(shù)量及價(jià)格：

茶葉價(jià)格及總價(jià)款

特級：元/公斤;合計(jì)：(大寫)(小寫)元。

一級：元/公斤;合計(jì)：(大寫)(小寫)元。

二級：元/公斤;合計(jì)：(大寫)(小寫)元。

三級：元/公斤;合計(jì)：(大寫)(小寫)元。等外品：元/公斤;合計(jì)(大寫)(小寫)元。貨款總計(jì)：_________________。

(三)如果因特除情況，茶葉價(jià)格有較大波動(dòng)，甲乙雙方根據(jù)市場行情另行議定。

(四)交貨時(shí)間在年月日左右，具體時(shí)間將按季節(jié)氣候變化情況確定。當(dāng)交貨時(shí)間確定以后，均應(yīng)提前天通知對方。

第四條茶葉包裝

日照綠茶的包裝是保證茶葉質(zhì)量的重要條件，甲方批量訂購的茶葉乙方應(yīng)封裝保存在干燥、清潔、無毒、無味、不影響茶葉品質(zhì)的包裝容器內(nèi)，保質(zhì)期可不低于12個(gè)月;否則，茶葉出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。

散裝茶葉驗(yàn)收之前的包裝和費(fèi)用由乙方承擔(dān)，驗(yàn)收之后的包裝和費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

第五條付款方式：有三種方式供選擇：

1、甲方用現(xiàn)金當(dāng)場付款。

2、甲方用支票付款。

3、甲方于天之內(nèi)將貨款打入乙方帳戶。支付原則：先付款后提貨。

第六條違約責(zé)任：

(一)生產(chǎn)方無正當(dāng)理由，擅自將茶葉賣給他人的，應(yīng)向訂購方支付自銷金額____%的違約金。

(二)訂購方不按市場價(jià)或保護(hù)價(jià)收購的，應(yīng)向生產(chǎn)方支付銷售額____%的違約金。違約金應(yīng)當(dāng)在確定責(zé)任后____天內(nèi)支付，逾期付款應(yīng)承擔(dān)萬分之三以日累計(jì)滯納金。

第七條不可抗力：

合同履行期內(nèi)如發(fā)生自然災(zāi)害或其它事故等不可抗力的原因，致使當(dāng)事人一方不能履行，應(yīng)向?qū)Ψ疆?dāng)事人通報(bào)理由，經(jīng)有關(guān)主管部門證實(shí)后，可不承擔(dān)違約責(zé)任，并允許變更或解除合同。

第八條合同爭議解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以申請向生產(chǎn)地工商部門調(diào)解，調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁。

(二)依法向_______人民法院起訴。

第九條其它事項(xiàng)：

(一)當(dāng)事人一方要求變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)提前____天通知對方，應(yīng)采用書面形式達(dá)成變更協(xié)議，接到要求變更或解除合同通知的一方，應(yīng)在___天內(nèi)作出答復(fù)，逾期不答復(fù)的，視為默認(rèn)。

(二)其它約定事項(xiàng)：

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

本合同自雙方簽字并蓋章(或手印)之日起生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日